Rechtsprechung
| OLG München, 14.07.2009 - 28 U 3805/08 |
Zitiervorschläge
Tipp: Um den Kurzlink (hier: https://dejure.org/2009,39870) schnell in die Zwischenablage zu kopieren, können Sie die Tastenkombination Alt + R verwenden - auch ohne diesen Bereich zu öffnen.
Volltextveröffentlichungen (4)
- openjur.de
Bauvertrag: Auslegung einer Preisanpassungsklausel wegen Bauzeitverzögerung; Bestimmung des angepassten Preises
- Wolters Kluwer(Abodienst, Leitsatz/Tenor frei)
Preisanpassung bei Bauvorhaben aufgrund längerer als ursprünglich veranlagter Bauzeit und Vertragsanpassungsklausel im Bauvertrag
- ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo, Leitsatz frei)
Bauzeitverzögerung: Anspruch auf echte oder kalkulatorische Kosten?
- juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)
Besprechungen u.ä. (2)
- ibr-online (Kurzaufsatz mit Bezug zur Entscheidung)
Geänderte Leistung: Wie wird die Höhe des Anspruchs nachgewiesen?
- ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo) (Entscheidungsbesprechung)
Preisanpassung aufgrund Bauzeitverzögerung: Nur tatsächliche Mehrkosten werden vergütet! (IBR 2012, 11)
Verfahrensgang
- LG München I, 04.06.2008 - 24 O 13076/05
- LG München I, 04.06.2008 - 24 O 13076/905
- OLG München, 14.07.2009 - 28 U 3805/08
- BGH, 28.07.2011 - VII ZR 140/09