Rechtsprechung
OLG Rostock, 30.04.2008 - 2 U 49/07 |
Volltextveröffentlichungen (6)
- openjur.de
§ 9 Abs. 1 AGBG
- Wolters Kluwer(Abodienst, Leitsatz/Tenor frei)
Formularmäßige Vereinbarung der Tragung der Kosten der Schuttbeseitigung und der Bauendreinigung durch die Gesamtheit der Auftragnehmer
- ra.de
- rechtsportal.de(Abodienst, kostenloses Probeabo)
AGBG § 9
Formularmäßige Vereinbarung der Tragung der Kosten der Schuttbeseitigung und der Bauendreinigung durch die Gesamtheit der Auftragnehmer - ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo, Leitsatz frei)
Abnahme - Ersatzvornahme - Vertragsstrafe
- juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)
Besprechungen u.ä.
- ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo) (Entscheidungsbesprechung)
Abnahme - Ersatzvornahme - Vertragsstrafe (IBR 2010, 1209)
Verfahrensgang
- LG Stralsund, 27.07.2007 - 4 O 29/04
- OLG Rostock, 30.04.2008 - 2 U 49/07
Papierfundstellen
- BauR 2010, 1079
Wird zitiert von ... Neu Zitiert selbst (14)
- BGH, 27.10.1977 - VII ZR 298/75
Verzug mit der Fertigstellung einer Bauleistung bei Verschiebung des Termins …
Auszug aus OLG Rostock, 30.04.2008 - 2 U 49/07
Zur Verwirkung der Vertragsstrafe, d.h. zum Inverzugsetzen der Gemeinschuldnerin, hätte es zudem einer Mahnung gemäß § 284 Abs. 1 Satz 1 BGB a.F. bedurft, um die Gemeinschuldnerin in Verzug zu setzen (vgl. BGH, Urteil vom 27.10.1977 - VII ZR 298/75; OLG Düsseldorf, Urteil vom 16.12.1999 - 23 U 75/99). - OLG Düsseldorf, 16.12.1999 - 23 U 75/99
Vereinbarung eines Fertigstellungstermins
Auszug aus OLG Rostock, 30.04.2008 - 2 U 49/07
Zur Verwirkung der Vertragsstrafe, d.h. zum Inverzugsetzen der Gemeinschuldnerin, hätte es zudem einer Mahnung gemäß § 284 Abs. 1 Satz 1 BGB a.F. bedurft, um die Gemeinschuldnerin in Verzug zu setzen (vgl. BGH, Urteil vom 27.10.1977 - VII ZR 298/75; OLG Düsseldorf, Urteil vom 16.12.1999 - 23 U 75/99). - BGH, 11.05.2006 - VII ZR 146/04
Geltendmachung einer vertraglich vereinbarten Bürgschaft zur Sicherung der …
Auszug aus OLG Rostock, 30.04.2008 - 2 U 49/07
Die Abnahme ist zudem ausnahmsweise dann entbehrlich, wenn nicht mehr Erfüllung des Vertrags verlangt wird oder die Abnahme des Werkes ernsthaft und endgültig abgelehnt wurde (BGH, Urteil vom 11.05.2006 - VII ZR 146/04; BGH, Urteil vom 3. März 1998, Az: X ZR 4/95).
- BGH, 22.09.2005 - VII ZR 117/03
Zulässigkeit der Aufrechung mit Mängelbeseitigungsaufwendungen in der Insolvenz …
Auszug aus OLG Rostock, 30.04.2008 - 2 U 49/07
Wenn der Auftraggeber nicht mehr Erfüllung, sondern nur noch Schadensersatz verlangt, ist der Werklohn auch im Falle der Insolvenz des Auftragnehmers ohne Abnahme fällig und es findet eine Abrechnung der beiderseitigen Ansprüche statt (BGH, Urteil vom 22.09.2005 - VII ZR 117/03). - BGH, 13.12.2001 - VII ZR 432/00
Auslegung einer Vertragsstrafenvereinbarung in einem VOB/B -Vertrag
Auszug aus OLG Rostock, 30.04.2008 - 2 U 49/07
Die Zeit für die Leistung ist gemäß § 284 Abs. 2 Satz 1 BGB a.F. auch dann nach dem Kalender bestimmt, wenn eine Fertigstellung der Bauarbeiten nach Ablauf eines bestimmten Zeitraums im Vertrag vereinbart ist und das Datum des Beginns des Zeitraums während der Vertragsdurchführung einvernehmlich festgelegt wird (BGH, Urteil vom 13.12.2001- VII ZR 432/00). - BGH, 20.04.2000 - VII ZR 164/99
Umfang des Schadensersatzanspruchs nach § 4 Nr. 7 S. 2 VOB/B
Auszug aus OLG Rostock, 30.04.2008 - 2 U 49/07
Dieser Grundsatz gilt zwar dann nicht, wenn der Auftragnehmer endgültig die vertragsgemäße Erfüllung verweigert (BGH, Urteil vom 20. April 2000 - VII ZR 164/99, BauR 2000, 1479 = ZfBR 2000, 479). - BGH, 08.07.2004 - VII ZR 24/03
Formularmäßige Vereinbarung einer Vertragsstrafe mit einer Obergrenze von 10 %; …
Auszug aus OLG Rostock, 30.04.2008 - 2 U 49/07
Die Vertragsstrafenvereinbarung war verschuldensabhängig, ihre AGB-mäßig geregelte Höhe (0,2% der Brutto-Abrechnungssumme pro Tag/höchstens 10% der Bausumme) begegnet nach aus Vertrauensschutzgründen anwendbarer alter Rechtsprechung keinen Bedenken (BGH, Urteil vom 08.07.2004 - VII ZR 24/03). - BGH, 02.10.1997 - VII ZR 44/97
Ersatz von Fremdnachbesserungskosten im Rahmen eines VOB -Vertrages; Rechtsnatur …
Auszug aus OLG Rostock, 30.04.2008 - 2 U 49/07
Für einen VOB/B-Vertrag enthalten die §§ 4 Nr. 7 und 8 Nr. 3 VOB/B eine abschließende Regelung der Ansprüche des Auftraggebers aus Mängeln, die sich schon vor Vollendung und vor Abnahme des Baues gezeigt haben (BGH, Urteil vom 13.09.2001 - VII ZR 113/00; BGH, Urteil vom 2. Oktober 1997 - VII ZR 44/97). - BGH, 03.03.1998 - X ZR 4/95
Übernahme der Aufsicht über die Herstellung einer Segelyacht; Verjährung von …
Auszug aus OLG Rostock, 30.04.2008 - 2 U 49/07
Die Abnahme ist zudem ausnahmsweise dann entbehrlich, wenn nicht mehr Erfüllung des Vertrags verlangt wird oder die Abnahme des Werkes ernsthaft und endgültig abgelehnt wurde (BGH, Urteil vom 11.05.2006 - VII ZR 146/04; BGH, Urteil vom 3. März 1998, Az: X ZR 4/95). - BGH, 13.09.2001 - VII ZR 113/00
Fälligkeit des Werklohns bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
Auszug aus OLG Rostock, 30.04.2008 - 2 U 49/07
Für einen VOB/B-Vertrag enthalten die §§ 4 Nr. 7 und 8 Nr. 3 VOB/B eine abschließende Regelung der Ansprüche des Auftraggebers aus Mängeln, die sich schon vor Vollendung und vor Abnahme des Baues gezeigt haben (BGH, Urteil vom 13.09.2001 - VII ZR 113/00; BGH, Urteil vom 2. Oktober 1997 - VII ZR 44/97). - OLG Brandenburg, 08.01.2003 - 4 U 82/02
Verspätetes Vorbringen von Einwendungen gegen eine Werklohnforderung
- OLG Koblenz, 24.01.1992 - 2 U 541/90
AGB: Sog. Schuttbeseitigungsklausel
- OLG München, 24.11.1988 - 29 U 2858/88
Klauseln; Geschäftsbedingungen; Bauhandwerker; Bauträger; Beseitigungskosten; …
- LG Offenburg, 04.12.1998 - 2 O 243/98
Durchsetzung eines Zahlungsanspruchs aus einem Bauvertrag; Wirksamkeit einer …
- OLG Stuttgart, 18.02.2020 - 10 U 2/17
Kündigung eines VOB-Vertrags mit dem Nachunternehmer durch den …
So behielt sich der Auftraggeber in der Klausel, die der Entscheidung des OLG Rostock (Urteil vom 30. April 2008 - 2 U 49/07) zugrunde lag, vor, die Schuttbeseitigung und die Bauendreinigung insgesamt selbst vorzunehmen.