Rechtsprechung
OLG Brandenburg, 11.07.2007 - 4 U 185/06 |
Zitiervorschläge
Tipp: Um den Kurzlink (hier: https://dejure.org/2007,17338) schnell in die Zwischenablage zu kopieren, können Sie die Tastenkombination Alt + R verwenden - auch ohne diesen Bereich zu öffnen.
Volltextveröffentlichungen (6)
- openjur.de
- Wolters Kluwer(Abodienst, Leitsatz/Tenor frei)
Anspruch eines Subunternehmers auf Zahlung noch ausstehenden Werklohns gegen den Bauträger; Abzugsfähigkeit bereits gezahlter Beträge vom vereinbarten Pauschalhonorar; Umfang der Abzugsfähigkeit eines vertraglich vereinbarten Sicherheitseinbehalts; Erlöschen des ...
- OLG Brandenburg
- Judicialis
VOB/B § 16 Nr. 3 Abs. 1; ; VOB/B § ... 13 Abs. 2 Nr. 5; ; ZPO § 313 a Abs. 1; ; ZPO § 529; ; ZPO § 529 Abs. 1; ; ZPO § 531; ; ZPO § 531 Abs. 2; ; ZPO § 540 Abs. 2; ; BGB § 242; ; BGB § 280; ; BGB § 286; ; BGB § 288; ; BGB § 389; ; BGB § 812
- rechtsportal.de(Abodienst, kostenloses Probeabo)
Darlegungslast bei Nachtragsauftrag zum Pauschalvertrag - Verschuldensvermutung bei Verwirkung eines Vertragsstrafeversprechens
- juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)
Verfahrensgang
- LG Potsdam, 25.10.2006 - 1 O 140/06
- OLG Brandenburg, 11.07.2007 - 4 U 185/06
Wird zitiert von ... (0) Neu Zitiert selbst (1)
- BGH, 14.01.1999 - VII ZR 73/98
Inhaltskontrolle einer Vertragsstrafenregelung; Berufung auf fehlendes …
Auszug aus OLG Brandenburg, 11.07.2007 - 4 U 185/06
Insoweit hat sie als der Schuldner der Vertragsstrafe darzulegen und zu beweisen, dass sie die Fristüberschreitung nicht zu vertreten hat (vgl. BGH NJW 1999, 1108, 1109).