140 Entscheidungen - Seite 1 von 3:

• OLG Düsseldorf, 11.09.2026 - 1 CC 3/25

  Planübergabe ist auch im VOB/B-Vertrag keine Vertragspflicht!

• OLG Köln, 31.01.2022 - 19 U 131/21

  Verzögerung des Baubeginns setzt kein Verschulden voraus!

  Zum selben Verfahren:

  • LG Bonn, 09.06.2021 - 1 O 86/19

    Widerspruch in der Leistungsbeschreibung ist kein Hinderungsgrund!

• OLG Stuttgart, 24.03.2026 - 10 U 72/25

  Mangelbedingte Verzögerungsschäden vor Abnahme einer Architekten- oder ...

• OLG Hamburg, 15.08.2019 - 3 U 155/16

  Bereitschaft zur Mängelbeseitigung als Verzicht auf Verjährungseinrede

• OLG Stuttgart, 26.10.2021 - 10 U 336/20

  Haftung eines Planers und eines Bauunternehmers bei Vorliegen eines Planungs- und ...

• BGH, 02.05.1985 - I ZR 47/83

  Kalkulationshilfe; Schutz von Ausführungsunterlagen

• OLG Dresden, 12.11.2013 - 12 U 877/13

  Zur "W+M-Planung" kann mehr gehören als die Erstellung der Werkstatt- und ...

  Zum selben Verfahren:

  • OLG Dresden, 16.09.2013 - 12 U 877/13

    Zur "W+M-Planung" kann mehr gehören als die Erstellung der Werkstatt- und ...

• LG Karlsruhe, 23.11.2022 - 6 O 195/20

  Abgrenzung von Werkvertrag und Kaufvertrag bei Lieferung und Montage von ...

• OLG Hamm, 03.12.2020 - 24 U 14/20

  Planung eines Warmdaches: Architekt muss detaillierte Angaben zu den Anschlüssen ...

• OLG Schleswig, 08.07.2026 - 12 U 39/25

  Kampfmittelbelastung ist erkennbar: Auftragnehmer trägt das Baugrundrisiko!

• OLG Karlsruhe, 12.09.2024 - 19 U 29/21

  Neuer "Mangel" durch Mängelbeseitigung: Schadensersatz, keine Nachbesserung!

• OLG Düsseldorf, 12.12.2024 - 5 U 103/23

  Nur ein schriftlicher Bedenkenhinweis befreit (hier) von der Mängelhaftung!

• OLG Nürnberg, 23.11.2021 - 6 U 4362/19

  Keine Fälligkeit der Mängelbeseitigung bei Fehlen der auftraggeberseitig zu ...

• OLG Frankfurt, 26.10.2006 - 26 U 2/06

  Bauvertrag: Anspruch des Bauherrn auf Herausgabe der Ausführungspläne und ...

• OLG Brandenburg, 28.10.2020 - 4 U 49/20

  Anspruch auf Schadensersatz wegen Baumfällungen; Fehlendes Verschulden; ...

  Zum selben Verfahren:

  • OLG Brandenburg, 27.10.2020 - 4 U 49/20
• LG Landau/Pfalz, 11.08.2025 - 2 O 23/24

  Unternehmer muss örtliche Gegebenheiten berücksichtigen!

• VK Rheinland-Pfalz, 06.02.2013 - VK 1-35/12

  Wann darf Auftraggeber den Beschaffungsgegenstand (doch) nicht ändern?

• OLG Köln, 07.04.2020 - 7 U 242/19

  Anspruch auf Zahlung eines Vorschusses zur Mängelbeseitigung; Konstruktiv ...

• OLG Stuttgart, 03.03.2015 - 10 U 62/14

  VOB-Vertrag: Auftraggeberkündigung aus wichtigem Grund; Ermittlung des ...

  Zum selben Verfahren:

  • LG Tübingen, 16.05.2014 - 7 O 429/08

    Voraussetzungen einer Bauvertragskündigung aus wichtigem Grund

• OLG Stuttgart, 10.04.2019 - 10 U 20/19

  Werkvertrag: Prüf- und Hinweispflicht eines Auftragnehmers hinsichtlich einer ...

• OLG Düsseldorf, 04.02.2014 - 23 U 23/13

  Vergütungsanspruch wegen geänderter oder zusätzlicher Leistungen bei der ...

• OLG Düsseldorf, 23.07.2015 - 5 U 53/14

  Darlegungs- und Beweislast bei Abrechnung eines vorzeitig beendeten Werkvertrages

• OLG Köln, 18.06.2015 - 3 U 133/14

  Haftung des Generalunternehmers, des Tragwerksplaners und des planenden ...

• OLG Bremen, 08.12.2011 - 5 U 38/10

  Überflutungsgefahr: Gebäude nicht funktionstauglich und mangelhaft!

• OLG Naumburg, 16.01.2007 - 9 U 77/06

  Auftraggeber ist Krankenhausbetrieb: Verjährungsfrist

• OLG Karlsruhe, 19.10.2004 - 17 U 107/04

  Beseitigung von Baumängeln: Kostentragungsrisiko bei nicht angemessenen ...

• OLG Schleswig, 31.05.1988 - 5 U 158/86

  Bodenkennwerte: Aufgaben- und Verantwortungsbereiche der Vertragspartner

• OLG Frankfurt, 16.03.2010 - 14 U 31/04

  Baurecht: Mangelhafte Herstellung eines Hallenschwimmbades (nicht den Regeln der ...

• OLG Hamm, 16.02.2011 - 12 U 82/10

  Pflicht des Auftraggebers zur Mitwirkung an der Mängelbeseitigung durch ...

• BGH, 01.04.1982 - VII ZR 287/80

  Bindung des Auftragnehmers an Planung

• OLG Köln, 12.09.1996 - 18 U 171/95

  Architektenhaftung: Einerseits Planung, andererseits Bauüberwachung

• OLG Nürnberg, 17.06.2011 - 2 U 1369/10

  Fertighausvertrag: Hinweis- und Prüfungspflichten bei geplanter Hangbebauung

• OLG Braunschweig, 15.06.2017 - 8 U 59/16

  Schadenersatz wegen Bauzeitverzögerungen; Verschuldensunabhängiger ...

• OLG Celle, 09.10.2013 - 14 U 70/13

  Schadensersatz wegen Baumängeln setzt Aufforderung zur Mängelbeseitigung voraus!

• BGH, 19.09.2024 - VII ZR 10/24

  VOB-Vertrag über einen Museumsneubau: Vorliegen einer Anordnung des Auftraggebers ...

  Zum selben Verfahren:

  • OLG Dresden, 13.12.2023 - 13 U 378/23

    Übergabe der Ausführungsplanung ist im VOB/B-Vertrag eine Vertragspflicht!

• OLG Düsseldorf, 29.02.2000 - 23 U 43/99

  Pfändung einer Forderung einer aufgelösten GmbH; Geltendmachung einer ...

• OLG Stuttgart, 09.03.1992 - 5 U 164/91

  Mehrvergütungsanspruch des Auftragnehmers; Prüfungspflicht bei Widersprüchen ...

• OLG Hamburg, 06.12.1995 - 5 U 215/94

  AGB -Unwirksame AGB eines verwaltenden Einkaufszentren-Unternehmens

• OLG Rostock, 16.02.2010 - 4 U 99/09

  Maßgebliches Recht bei einem Werklieferungsvertrag

• OLG Karlsruhe, 28.10.2004 - 17 U 19/01

  Anspruch auf Kostenersatz für eine durchgeführte Mängelbeseitigung an einer ...

• OLG Düsseldorf, 22.02.2011 - 23 U 218/09

  Leistung unbrauchbar: Minderung der Vergütung auf Null!

• OLG Naumburg, 12.01.2012 - 9 U 165/11

  Bauvertrag: Inhaltskontrolle einbezogener VOB/B-Regelungen über die Fälligkeit ...

• OLG Koblenz, 28.02.2011 - 12 U 1543/07

  Angebotene Nachtragsleistung entgegengenommen: Preis akzeptiert!

• LG Aachen, 20.11.2012 - 7 O 253/11

  Bauzeitverzögerung, Bauzeitverlängerung, Verantwortungsbereich, Pflichtverletzung

• OLG Rostock, 14.08.2012 - 4 U 80/11

  Bauseitige Leistung wird nicht erbracht: Auftragnehmer kommt nicht in Verzug!