745 Entscheidungen - Seite 2 von 15:

• BGH, 13.05.2004 - VII ZR 363/02

  Kündigung eines Bauvertrages wegen mehr als drei-monatiger Bauunterbrechung

• VK Bund, 25.03.2020 - VK 1-12/20

  Laboreinrichtung

• OLG München, 27.04.2016 - 28 U 4738/13

  Wirksamkeit eines Schriftformerfordernisses für Stundenlohnarbeiten in AGB eines ...

• OLG Frankfurt, 28.04.2017 - 29 U 166/16

  Kündigung des Auftragnehmers wegen verspäteten Abrufs der Bauleistung

• OLG Köln, 05.11.2025 - 11 U 138/23

  Muss der Architekt auch (notwendige) Freianlagen planen?

• KG, 06.03.2026 - 21 U 11/21

  Wirksamkeit des VOB/B-Kündigungsrechts wegen Verzugs mit Vollendung; ...

• OLG Hamburg, 16.11.2018 - 1 U 40/17

  Bauvertrag: Entschädigungsanspruch des Auftragnehmers bei unterlassener ...

• KG, 04.07.2025 - 21 U 129/23

  Anspruch auf eine Bauunternehmersicherheit für einen Vergütungsanspruch aus einem ...

• OLG Schleswig, 11.02.2015 - 4 U 16/05

  Naturschutzbehörde ordnet Bauablaufänderung an: Auftraggeber muss Schadensersatz ...

• KG, 16.02.2018 - 21 U 66/16

  Bauprozess auf große Kündigungsvergütung des Bauunternehmers: Vorbehaltsurteil ...

• OLG Köln, 17.05.2018 - 3 U 199/13

  Keine Nachtragsvergütung ohne Vorlage der Urkalkulation!

• OLG Stuttgart, 09.07.2019 - 10 U 14/19

  Bauvertrag: Mangelhaftigkeit einer Dämmung unter einer tragenden Bodenplatte; ...

• OLG Braunschweig, 02.11.2000 - 8 U 201/99

  Anspruch des Unternehmers auf Ersatz von Mehrkosten wegen Bauzeitverzögerung ...

• BGH, 24.01.2008 - VII ZR 280/05

  Umsatzsteuerpflicht von Entschädigungen wegen Bauzeitverlängerung

  Zum selben Verfahren:

  • KG, 22.11.2005 - 27 U 53/04
• OLG Köln, 29.08.2019 - 7 U 113/18

  Voraussetzungen des Anspruchs auf Vergütung wegen Bauzeitverlängerung

  Zum selben Verfahren:

  • LG Köln, 26.06.2018 - 5 O 440/15
• KG, 30.03.2023 - 27 U 192/22

  Auftraggeber muss Zugang von Fristsetzung und Kündigungsandrohung beweisen!

• OLG Naumburg, 22.07.2025 - 2 U 70/24

  Ersatzneubau Sporthalle

• OLG Saarbrücken, 11.10.2023 - 2 U 196/22

  Auslegung von Klauseln in einem Bauvertrag über die Ausführungszeit und über den ...

• OLG Brandenburg, 02.12.2015 - 11 U 102/12

  Bauprozess: Vergütung für Nullpositionen bei einem VOB/B-Einheitspreisvertrag und ...

  Zum selben Verfahren:

  • LG Neuruppin, 13.04.2012 - 5 O 26/10

    VOB-Vertrag: Anspruch auf Vergütung sogenannter Nullpositionen; Darlegungslast ...

• OLG Frankfurt, 25.09.2015 - 4 U 268/14

  Bauvertrag: Entschädigungsansprüche für Verzögerungen nach § 642 BGB und § 6 Nr. ...

• OLG Düsseldorf, 12.12.2019 - 5 U 236/18

  Kein Nachtrag für Trocknungs- und Aushärtungsarbeiten!

  Zum selben Verfahren:

  • LG Düsseldorf, 19.11.2018 - 15 O 331/17
• OLG Düsseldorf, 26.10.2018 - 4 Sch 9/17
• OLG Hamburg, 23.02.2023 - 4 U 54/22

  Bauvertrag: Rückzahlung einer Anzahlung wegen fristloser Auftraggeberkündigung ...

• KG, 05.09.2024 - 27 U 71/23

  Unternehmer muss Behinderung und deren Dauer (voll) beweisen!

• OLG Köln, 12.04.2021 - 19 U 76/20

  Letter of Intent bezüglich Abschluss einer Ergänzungsvereinbarung Anspruch auf ...

  Zum selben Verfahren:

  • OLG Köln, 27.01.2021 - 19 U 76/20

    Feststellung des Willens der Vertragsparteien bei Vertragsschluss als Ziel der ...

• OLG Naumburg, 13.12.2001 - 4 U 116/01

  Verjährung

• OLG Köln, 01.10.1999 - 11 U 234/98

  Zur Kündigung nach § 6 Nr. 7 VOB/B

  Zum selben Verfahren:

  • LG Bonn, 19.08.1998 - 1 O 266/97
• KG, 21.04.2016 - 27 U 81/15

  VOB-Vertrag: Mehrvergütung wegen Änderung des Bauentwurfs; Erforderlichkeit einer ...

• OLG Bremen, 20.12.2019 - 2 U 50/18

  Zeitpuffer im Bauzeitenplan stehen dem Auftragnehmer zu!

• BGH, 21.10.1999 - VII ZR 185/98

  Schadensersatz wegen Behinderung durch verspätet fertiggestellte Vorgewerke

• OLG Braunschweig, 15.06.2017 - 8 U 59/16

  Schadenersatz wegen Bauzeitverzögerungen; Verschuldensunabhängiger ...

  Zum selben Verfahren:

  • LG Memmingen, 08.02.2017 - 1 HKO 1976/12

    Anspruch auf Entschädigung wegen bauablaufbezogener Störungen

• AG Essen, 08.09.2026 - 130 C 4/26

  Aufrechnung mit Kündigungsmehrkosten insolvenzrechtlich unzulässig?

• OLG Stuttgart, 14.08.2018 - 10 U 154/17

  Bauvertrag: Fälligkeit einer Werklohnforderung beim Einwand fehlender Prüfbarkeit ...

• LG Berlin, 07.09.2023 - 12 O 225/20

  VOB-Vertrag: Wirksamkeit der formularmäßigen Vereinbarung einer 60-Tage-Frist für ...

• OLG Celle, 24.05.2022 - 14 U 27/22

  Keine Entschädigung ohne bauablaufbezogene Darstellung!

  Zum selben Verfahren:

  • OLG Celle, 24.06.2022 - 14 U 27/22

    Keine Entschädigung ohne bauablaufbezogene Darstellung!

• OLG Naumburg, 17.12.2021 - 7 Verg 3/21

  Ersatzneubau Gymnasium - Aufhebung einer Ausschreibung bei coronabedingter ...

• BGH, 23.07.2009 - VII ZR 46/08

  Verzug mit Zahlung auf Schadensersatz gemäß § 6 Nr. 6 VOB/B berechtigt zur ...

  Zum selben Verfahren:

  • OLG Düsseldorf, 09.01.2008 - 21 U 22/07

    Begriff der Unterbrechung der Ausführung i.S. von § 6 Nr. 7 VOB/B; Anforderungen ...

  • OLG Düsseldorf, 29.01.2008 - 21 U 22/07

    Anforderungen an eine Unterbrechung im Sinne von § 6 Nr. 7 VOB/B

• OLG Köln, 31.01.2022 - 19 U 131/21

  Verzögerung des Baubeginns setzt kein Verschulden voraus!

  Zum selben Verfahren:

  • LG Bonn, 09.06.2021 - 1 O 86/19

    Widerspruch in der Leistungsbeschreibung ist kein Hinderungsgrund!

• BGH, 21.12.1989 - VII ZR 132/88

  Inhalt der Anzeige