Rechtsprechung
OLG Schleswig, 01.02.2019 - 1 U 42/18 |
Volltextveröffentlichungen (8)
- openjur.de
- IWW
- Wolters Kluwer(Abodienst, Leitsatz/Tenor frei)
- Wolters Kluwer
Mangelbeseitigung; Verzug; Vorschuss
- rechtsportal.de(Abodienst, kostenloses Probeabo)
Mangelbeseitigung; Verzug; Vorschuss
- rechtsportal.de
Mangelhaftigkeit eines der Baugenehmigung entsprechenden Bauwerks
- ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo, Leitsatz frei)
Mängelbeseitigung nach Abnahme: Geltende Regeln der Technik sind einzuhalten!
- juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)
Kurzfassungen/Presse (5)
- ferner-alsdorf.de (Kurzinformation)
Werkvertragsrecht: Kein Leistungsverweigerungsrecht für Auftragnehmer
- ferner-alsdorf.de (Kurzinformation)
Werkvertragsrecht: Kein Leistungsverweigerungsrecht für Auftragnehmer
- schluender.info (Kurzinformation)
Wer trägt die Mehrkosten infolge einer Änderung der a.a.R.d.T. in der Gewährleistungszeit?
- Wolters Kluwer (Kurzinformation)
Keine Verzinsung gezahlter Gerichtskostenvorschüsse als Verzugsschaden
- Jurion (Kurzinformation)
Keine Verzinsung gezahlter Gerichtskostenvorschüsse als Verzugsschaden
Besprechungen u.ä. (2)
- ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo) (Entscheidungsbesprechung)
Kein Leistungsverweigerungsrecht bei Planungsfehlern des Auftraggebers! (IBR 2019, 1112)
- ibr-online (Entscheidungsbesprechung)
Mängelbeseitigung nach Abnahme: Welche Regeln der Technik sind einzuhalten? (IBR 2019, 189)
Verfahrensgang
- LG Flensburg, 11.05.2018 - 8 O 138/16
- OLG Schleswig, 01.02.2019 - 1 U 42/18
- BGH, 18.12.2019 - VII ZR 46/19
Wird zitiert von ... (3) Neu Zitiert selbst (7)
- BGH, 20.12.1973 - VII ZR 153/71
Schadensminderungspflicht des Auftraggebers bei Mietausfall Infolge mangelhafter …
Auszug aus OLG Schleswig, 01.02.2019 - 1 U 42/18
Auf der anderen Seite darf der Bauherr nicht auf unabsehbare Zeit dem Anwachsen des Schadens tatenlos zusehen, sondern muss sich um baldmögliche Beseitigung der Mängel und Vermietbarkeit der Räume bemühen, wenn er Miet-, bzw. Pachtausfall fordern will (vgl. BGH, Urteil vom 20. Dezember 1973 - VII ZR 153/71 -, Rn. 15, juris;… Urteil vom 27. September 2007 - VII ZR 80/05 -, Rn. 15, juris). - BGH, 27.09.2007 - VII ZR 80/05
Erlass eines Vorbehaltsurteils bei gegenseitigen Forderungen von Bauherr und …
Auszug aus OLG Schleswig, 01.02.2019 - 1 U 42/18
Auf der anderen Seite darf der Bauherr nicht auf unabsehbare Zeit dem Anwachsen des Schadens tatenlos zusehen, sondern muss sich um baldmögliche Beseitigung der Mängel und Vermietbarkeit der Räume bemühen, wenn er Miet-, bzw. Pachtausfall fordern will (vgl. BGH…, Urteil vom 20. Dezember 1973 - VII ZR 153/71 -, Rn. 15, juris; Urteil vom 27. September 2007 - VII ZR 80/05 -, Rn. 15, juris). - BGH, 25.09.2008 - VII ZR 204/07
Umfang der Rechtskraft der Verurteilung zur Zahlung eines Vorschusses auf …
Auszug aus OLG Schleswig, 01.02.2019 - 1 U 42/18
Wird sie dennoch erhoben, hat sie lediglich klarstellende Funktion (BGH, Urteil vom 25. September 2008 - VII ZR 204/07 -, Rn. 8, juris).
- OLG Stuttgart, 14.09.2011 - 10 W 9/11
Gewährleistung beim Bauvertrag: Unterbrechung eines Verfahrens auf Ermächtigung …
Auszug aus OLG Schleswig, 01.02.2019 - 1 U 42/18
Lediglich, wenn durch die Nachbesserung nach aktuellem Regelwerk ein Mehrwert entsteht, kann hierfür eine Ausgleichspflicht des Bestellers bestehen (vgl. OLG Stuttgart, Beschluss vom 14. September 2011 - 10 W 9/11 -, Rn. 23-29 nach juris). - OLG Schleswig, 22.08.2011 - 3 U 101/10
Einigung über Mängelbeseitigung: Wer trägt etwaige Mehrkosten?
Auszug aus OLG Schleswig, 01.02.2019 - 1 U 42/18
Die erfolglose Aufforderung zur Nachbesserung ist zwar Anspruchsvoraussetzung des § 637 BGB, Abs. 3 der Vorschrift setzt jedoch auch ein "Verlangen" des Vorschusses voraus (OLG Schleswig, Beschluss vom 22.08.2011, 3 U 101/10, Rn. 49 nach juris). - OLG München, 30.11.2016 - 7 U 2038/16
Keine Verzinsung des Anspruchs auf Erstattung des Gerichtskostenvorschusses vor …
Auszug aus OLG Schleswig, 01.02.2019 - 1 U 42/18
(vgl. OLG München, Urteil vom 30. November 2016 - 7 U 2038/16 -, Rn. 30 - 34, juris). - LG Flensburg, 11.05.2018 - 8 O 138/16
Mangelbeseitigung im Wege der Ersatzvornahme bei drohendem Pachtausfallschaden
Auszug aus OLG Schleswig, 01.02.2019 - 1 U 42/18
Die Berufung der Beklagten gegen das Urteil des Landgerichts Flensburg vom 11.05.2018, Az.: 8 O 138/16, wird zurückgewiesen.
- OLG Brandenburg, 17.06.2019 - 12 U 179/18
Schadensersatz und Schmerzensgeld nach einem Verkehrsunfall
Solche hat die Klägerin jedoch nicht geltend gemacht (vgl. OLG München…, Urteil vom 30. November 2016 - 7 U 2038/16 -, Rn. 22 m.w.N. Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht, Urteil vom 01. Februar 2019 - 1 U 42/18 - …und Urteil vom 27. Juni 2018 - 12 U 13/18 -, Rn. 39; OLG Frankfurt…, Urteil vom 28. April 2017 - 29 U 166/16 -, Rn. 74, juris). - LG Münster, 30.03.2021 - 1 S 65/19 Der Prozesswirtschaftlichkeit entspricht es vielmehr, die Beurteilung der Verzinsung von Prozesskosten dem gesetzlich vorgesehenen Kostenfestsetzungsverfahren vorzubehalten (vgl. LG Saarbrücken, Urteil vom 29.07.2013 - 13 S 41/13, BeckRS 2013, 15583; in diesem Sinne auch: OLG Schleswig, Urteil vom 01.02.2019 - 1 U 42/18, BeckRS 2019, 1761, Rn. 38 sowie OLG München…, Urteil vom 30. November 2016 - 7 U 2038/16 -, juris, Rn. 30 ff.).
- LG München I, 20.02.2020 - 8 O 16867/16
Kostenvorschuss für die Dachsanierung eines Wohngebäudes
Eine Mängelbeseitigung muss die zum Zeitpunkt ihrer Vornahme geltenden anerkannten Regeln der Technik einhalten (vgl. OLG Stuttgart, Urteil vom 03.07.2012, 10 U 33/12; OLG Schleswig, Urteil vom 01.02.2019, 1 U 42/18).