Volltextveröffentlichungen (7)

• openjur.de
• NRWE (Rechtsprechungsdatenbank NRW)
• IWW

• rechtsportal.de(Abodienst, kostenloses Probeabo)

  Ansprüche des Bauherrn wegen fehlerhafter Tragwerksplanung

• Wolters Kluwer(Abodienst, Leitsatz/Tenor frei)

  Ansprüche des Bauherrn wegen fehlerhafter Tragwerksplanung; Verschulden des Tragwerksplaners bei Durchführung der Berechnungen mit einem üblichen Software-Programm; Ansprüche des Bauherrn wegen Bauzeitverzögerung aufgrund verspäteter Vorlage der Tragwerksplanung

• ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo, Leitsatz frei)

  Bauzeitstörung wegen Planungsverzugs: Auftraggeber muss bauablaufbezogene Darstellung vorlegen!

• juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)

Kurzfassungen/Presse (2)

• mek-law.de (Kurzinformation/Entscheidungsbesprechung)

  Zur Geltendmachung von Schadensersatz wegen Bauzeitverlängerung durch den Auftraggeber

• Wolters Kluwer (Kurzinformation)

  Ansprüche des Bauherrn wegen fehlerhafter Tragwerksplanung

Besprechungen u.ä. (3)

• mek-law.de (Kurzinformation/Entscheidungsbesprechung)

  Zur Geltendmachung von Schadensersatz wegen Bauzeitverlängerung durch den Auftraggeber

• ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo) (Entscheidungsbesprechung)

  Schadensersatz wegen Planungsverzugs setzt bauablaufbezogene Darstellung voraus! (IBR 2017, 564)

• ibr-online (Entscheidungsbesprechung)

  Tragwerksplaner muss Hinweisen auf Softwarefehler nachgehen! (IBR 2017, 632)

Verfahrensgang

• LG Aachen, 28.06.2016 - 12 O 413/13
• OLG Köln, 31.05.2017 - 16 U 98/16

Papierfundstellen

• BauR 2017, 2044
• BauR 2018, 1020

Wird zitiert von ... (6)Zitiert selbst (5)

alle Zitatstellen anzeigen
• BGH, 24.02.2005 - VII ZR 225/03

  Rechte des Auftragnehmers bei endgültiger Erfüllungsverweigerung des …

  Auszug aus OLG Köln, 31.05.2017 - 16 U 98/16

  Rn. 30 Wie bereits das Landgericht in dem protokollierten Hinweis vom 06.05.2014 und der Senat im Termin vom 19.04.2017 dargelegt haben, ist für die schlüssige Darlegung eines Schadensersatzanspruchs wegen Bauzeitverzögerung eine konkrete bauablaufbezogene Darstellung der jeweiligen Verzögerungen unter Gegenüberstellung der Ist- und Soll-Abläufe erforderlich (vgl. BGH, Vers.-Urt. v. 24.02.2005 - VII ZR 225/03 = BauR 2005, 861 Rz. 31;… OLG Köln, Urt. v. 28.01.2014 - 24 U 199/12 = NJW 2014, 3039 Rz. 33 …und Beschl. v. 27.10.2014 - 11 U 70/13 = BauR 2015, 850 Rz. 48;… OLG Brandenburg, Urt. v. 18.02.2016 - 12 U 222/14 = NZBau 2016, 493 Rz. 49).
• OLG Köln, 28.01.2014 - 24 U 199/12

  Voraussetzungen eines Anspruchs auf erhöhte Vergütung wegen Bauzeitverlängerung

  Auszug aus OLG Köln, 31.05.2017 - 16 U 98/16

  Rn. 30 Wie bereits das Landgericht in dem protokollierten Hinweis vom 06.05.2014 und der Senat im Termin vom 19.04.2017 dargelegt haben, ist für die schlüssige Darlegung eines Schadensersatzanspruchs wegen Bauzeitverzögerung eine konkrete bauablaufbezogene Darstellung der jeweiligen Verzögerungen unter Gegenüberstellung der Ist- und Soll-Abläufe erforderlich (…vgl. BGH, Vers.-Urt. v. 24.02.2005 - VII ZR 225/03 = BauR 2005, 861 Rz. 31; OLG Köln, Urt. v. 28.01.2014 - 24 U 199/12 = NJW 2014, 3039 Rz. 33 …und Beschl. v. 27.10.2014 - 11 U 70/13 = BauR 2015, 850 Rz. 48;… OLG Brandenburg, Urt. v. 18.02.2016 - 12 U 222/14 = NZBau 2016, 493 Rz. 49).
• OLG Brandenburg, 18.02.2016 - 12 U 222/14

  VOB-Vertrag: Darlegungs- und Beweislast bei Geltendmachung eines …

  Auszug aus OLG Köln, 31.05.2017 - 16 U 98/16

  Rn. 30 Wie bereits das Landgericht in dem protokollierten Hinweis vom 06.05.2014 und der Senat im Termin vom 19.04.2017 dargelegt haben, ist für die schlüssige Darlegung eines Schadensersatzanspruchs wegen Bauzeitverzögerung eine konkrete bauablaufbezogene Darstellung der jeweiligen Verzögerungen unter Gegenüberstellung der Ist- und Soll-Abläufe erforderlich (…vgl. BGH, Vers.-Urt. v. 24.02.2005 - VII ZR 225/03 = BauR 2005, 861 Rz. 31;… OLG Köln, Urt. v. 28.01.2014 - 24 U 199/12 = NJW 2014, 3039 Rz. 33 …und Beschl. v. 27.10.2014 - 11 U 70/13 = BauR 2015, 850 Rz. 48; OLG Brandenburg, Urt. v. 18.02.2016 - 12 U 222/14 = NZBau 2016, 493 Rz. 49).
• OLG Köln, 27.10.2014 - 11 U 70/13

  Ansprüche des Auftragnehmers auf Erstattung von Mehrkosten wegen längerer Bauzeit

  Auszug aus OLG Köln, 31.05.2017 - 16 U 98/16

  Rn. 30 Wie bereits das Landgericht in dem protokollierten Hinweis vom 06.05.2014 und der Senat im Termin vom 19.04.2017 dargelegt haben, ist für die schlüssige Darlegung eines Schadensersatzanspruchs wegen Bauzeitverzögerung eine konkrete bauablaufbezogene Darstellung der jeweiligen Verzögerungen unter Gegenüberstellung der Ist- und Soll-Abläufe erforderlich (…vgl. BGH, Vers.-Urt. v. 24.02.2005 - VII ZR 225/03 = BauR 2005, 861 Rz. 31;… OLG Köln, Urt. v. 28.01.2014 - 24 U 199/12 = NJW 2014, 3039 Rz. 33 und Beschl. v. 27.10.2014 - 11 U 70/13 = BauR 2015, 850 Rz. 48;… OLG Brandenburg, Urt. v. 18.02.2016 - 12 U 222/14 = NZBau 2016, 493 Rz. 49).
• LG Aachen, 28.06.2016 - 12 O 413/13

  Anspruch eines Bauherrn auf Zahlung von Schadensersatz wegen behaupteter …

  Auszug aus OLG Köln, 31.05.2017 - 16 U 98/16

  Zivilkammer des Landgerichts Aachen - 12 O 413/13 teilweise abgeändert und der Beklagte verurteilt, an die Klägerin 137.763,95 EUR nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz ab dem 24.10.2013 sowie vorgerichtliche Rechtsanwaltskosten in Höhe von 2.895,03 EUR brutto zu zahlen.

alle Zitatstellen anzeigen
• OLG Köln, 17.01.2018 - 16 U 60/17

  Darlegungs- und Beweislast bei Rückforderung einer für Mehraufwand des …

  Dabei umfasst die Darlegungslast Vortrag dazu, wie sich der unstreitig durch Verzögerungen der Vorunternehmerin T2 Recycling GmbH um bis zu neun Monate hinausgeschobene Baubeginn ausgewirkt hat, wofür eine konkrete bauablaufbezogene Darstellung unter Gegenüberstellung der Ist- und Soll-Abläufe erforderlich ist (…vgl. zu diesen grundsätzlichen Voraussetzungen der Bauablaufstörung: BGH, Vers.-Urt. v. 24.02.2005 - VII ZR 225/03 = BauR 2005, 861 Rz. 31; OLG Köln, Urt. v. 31.05.2017 - 16 U 98/16 = BauR 2017, 2044f;… Urt. v. 28.01.2014 - 24 U 199/12 = NJW 2014, 3039 Rz. 33 …und Beschl. v. 27.10.2014 - 11 U 70/13 = BauR 2015, 850 Rz. 48;… OLG Brandenburg, Urt. v. 18.02.2016 - 12 U 222/14 = NZBau 2016, 493 Rz. 49).
• OLG Köln, 22.12.2021 - 16 U 182/20

  Zustehen einer Vergütung für den angefallenen Mehraufwand wegen …

  Der Vortrag der Klägerin zu den von ihr genannten sechs Störereignissen mit einer von ihr behaupteten Gesamtdauer von 84 Wochen erfüllt nicht die Anforderungen der zum Schadensersatzanspruch wegen Bauzeitverzögerung erforderlichen konkreten bauablaufbezogenen Darstellung der jeweiligen Verzögerungen unter Gegenüberstellung der Ist- und Soll-Abläufe (vgl. dazu das Senats-Urteil vom 31.05.2017 - 16 U 98/16, BauR 2018, 1020, zitiert nach juris, Rz. 27) und legt somit keine schwerwiegende unvorhersehbare Veränderung im Sinne von § 313 BGB schlüssig dar..
• LG Köln, 27.03.2026 - 18 O 17/25

  Bauzeit verdoppelt: Planer geht leer aus!

  Es ist daher eine konkrete bauablaufbezogene Darstellung der Ist- und Sollabläufe nötig, die die Bauzeitverzögerung nachvollziehbar macht (…BGH, VU v. 24.03.2005, a. a. O.; OLG Köln, Urt. v. 31.05.2017 - 16 U 98/16, juris Rn. 27 mit zahlreichen weiteren Nachweisen aus der Rspr.; s. a. Messerschmidt, NZBau 2007, 746 ff.).

  Die Darstellung der jeweiligen Verzögerung und ihrer Ursachen sowie Ursächlichkeit ist unumgänglich (…BGH, Urt. v. 24.02.2005, a. a. O. und VU v. 24.02.2005 a. a. O. Rn. 30 sowie nochmals BGH, Urt. v. 05.11.2015 - VII ZR 43/15, juris Rn. 24 m.w.N.;… s. a. z.B. OLG Köln, Beschl. v. 28.07.2021 - 16 U 182/20 juris Rn. 6; Urt. v. 31.05.2017 - 16 U 98/16 juris Rn. 27 m. w. N. …und Urt. v. 19.09.2013 - 24 U 15/10, BeckRS 2015, 1032).

• OLG Stuttgart, 23.07.2024 - 12 U 158/23

  Schadensersatzanspruch der Bauherrin gegen die Architekten wegen Planungs- und …

  Erforderlich ist eine konkrete bauablaufbezogene Darstellung der jeweiligen Verzögerungen unter Gegenüberstellung der Ist- und Soll-Abläufe (vgl. OLG Köln, Urteil vom 31.05.2017 - 16 U 98/16, juris Rn. 27; OLG Stuttgart…, Urteil vom 12.12.2023 - 10 U 22/23 , juris Rn. 96 ).
• LG Karlsruhe, 05.10.2018 - 6 O 340/15

  Schadensersatzanspruch bei Vermögensschaden aufgrund Bauzeitverzögerung

  Nur einer solchermaßen nachvollziehbaren Darlegung kann die Beklagte dann wiederum konkret widersprechen und entgegen treten (OLG Köln, Urteil vom 31.05.2017 - 16 U 98/16, BauR 2018, 1020; Beschluss vom 08.04.2015- 17 U 35/14, BauR 2015, 1367 unter Anschluss an OLG Köln, Urteil vom 28.01.2014 - 24 U 199/12, BauR 2014, 1309 ff.; OLG Brandenburg, Urteil vom 18.02.2016 - 12 U 222/14, NJW-RR 2016, 653; OLG Frankfurt, Urteil vom 23.07.2013 - 6 U 122/12, IBR 2016, 4 - Nichtzulassungsbeschwerde vom BGH am 24.06.2015 - VII ZR 238/13 - zurückgewiesen; KG, Urteil vom 19.04.2011 - 21 U 55/07, BauR 2012, 951).
• OLG Köln, 28.07.2021 - 16 U 182/20
  Rn. 9 2. Der Vortrag der Klägerin zu den von ihr genannten sechs Störereignissen mit einer von ihr behaupteten Gesamtdauer von 84 Wochen erfüllt nicht die Anforderungen der zum Schadensersatzanspruch wegen Bauzeitverzögerung erforderlichen konkreten bauablaufbezogenen Darstellung der jeweiligen Verzögerungen unter Gegenüberstellung der Ist- und Soll-Abläufe (vgl. dazu das Senats-Urteil vom 31.05.2017 - 16 U 98/16, BauR 2018, 1020, zitiert nach juris, Rz. 27) und legt somit keine schwerwiegende unvorhersehbare Veränderung im Sinne von § 313 BGB schlüssig dar.