Volltextveröffentlichungen (3)

• baurechtsiegen.de

  Bauvertrag - Schadensersatz bei Störung des Arbeitsablaufs

• ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo, Leitsatz frei)

  Schadensersatz wegen Behinderung: Lohnkosten werden erstattet, nicht Stundensätze!

• juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)

Besprechungen u.ä. (2)

• ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo) (Entscheidungsbesprechung)

  Schadensersatz wegen Behinderung: Lohnkosten werden erstattet, nicht Stundensätze! (IBR 2021, 173)

• ibr-online (Entscheidungsbesprechung)

  Entschädigung aus § 642 BGB setzt bauablaufbezogene Darstellung voraus! (IBR 2021, 174)

Wird zitiert von ... (2)Zitiert selbst (2)

alle Zitatstellen anzeigen
• BGH, 26.10.2017 - VII ZR 16/17

  Bauvertrag: Entschädigungsanspruch des Unternehmers bei Unterlassen einer dem …

  Auszug aus OLG Celle, 04.03.2020 - 7 U 334/18

  Maßgeblich für die Höhe der Entschädigung ist grundsätzlich die dem Vertrag zugrunde liegende Kalkulation (…Kniffka/Koeble, aaO, Rdnr. 37), d.h. die für die betroffene Teilleistung, deren Ausführung sich verzögert hat, kalkulierten Lohn- und Gerätekosten sowie nach neuerer BGH-Rechtsprechung (BGH, NJW 2018, 544) auch anteilig die kalkulierten Geschäftskosten nebst den kalkulierten Zuschlägen für Wagnis und Gewinn.
• BGH, 20.05.2014 - VI ZR 187/13

  Haftung bei einem teils schicksalhaft, teils behandlungsfehlerhaft verursachten …

  Auszug aus OLG Celle, 04.03.2020 - 7 U 334/18

  Was bindend aufgrund des Grundurteils erkannt worden ist, ergibt die Auslegung der Urteilsformel in Verbindung mit den Entscheidungsgründen (BGH, NJW-RR 2014, 1118, Rdnr. 17).

alle Zitatstellen anzeigen
• OLG Celle, 06.10.2021 - 14 U 39/21

  Zulässigkeit der nachträglichen Geltendmachung eines Umbauzuschlags bei …

  Um eine dahingehende Feststellung treffen zu können, hätte die Klägerin hinsichtlich jeder einzelnen Behinderung konkret die unterlassene Mitwirkung nebst Behinderungsanzeige, den sich daraus ergebenen Annahmeverzug und die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf den Bauverlauf und die übernommenen Arbeiten darlegen müssen (vgl. OLG Celle, Urteil vom 04. März 2020 - 7 U 334/18 -, Rn. 53; Brandenburgisches Oberlandesgericht…, Urteil vom 18. Februar 2016 - 12 U 222/14 -, Rn. 49, juris;… Döring, in: Ingenstau/Korbion, VOB, Kommentar, 21. Aufl. 2020, § 6 Abs. 6 VOB/B, Rn. 58 m.w.N.).
• OLG Celle, 24.05.2022 - 14 U 27/22

  Keine Entschädigung ohne bauablaufbezogene Darstellung!

  Entsprechend hat auch bereits das OLG Celle - 7. Zivilsenat - entschieden (OLG Celle, Urteil vom 4. März 2020 - 7 U 334/18 - die gegen dieses Urteil gerichtete Nichtzulassungsbeschwerde hat der Bundesgerichtshof mit Beschluss vom 4. November 2020 - VII ZR 45/20 zurückgewiesen):.