Volltextveröffentlichungen (4)

• JLaw (App) | www.prinz.law
• Wolters Kluwer

  Leistungsgefahr bei Verzögerung der Erfüllungspflichten aus einem Werkvertrag - Rechtsfolge fehlerhafter Maßnahmen eines Werkunternehmers - Für den Werkunternehmer nicht erkennbarer Mangel seines Werkes

• ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo, Leitsatz frei)

  Mangelhafte Leistung durch verzögerliche Fertigstellung

• juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)

Kurzfassungen/Presse

• rechtsportal.de(Abodienst, kostenloses Probeabo) (Leitsatz)

  VOB/B § 13
  Grenzen des dem Auftragnehmer zugewiesenen Risikobereichs bei Vereinbarung der Geltung der VOB/B

Papierfundstellen

• NJW 1977, 1966
• MDR 1978, 131
• DB 1977, 2043
• BauR 1977, 420

Wird zitiert von ... (29)Zitiert selbst (10)

alle Zitatstellen anzeigen
• BGH, 22.05.1975 - VII ZR 204/74

  Bezeichnung der zu verwendenden Baustoffe durch den Architekten

  Auszug aus BGH, 30.06.1977 - VII ZR 325/74

  Nach der ständigen Rechtsprechung des Senats, von der abzuweichen kein Anlaß besteht, hätte es hierzu einer eindeutigen, der Beklagten keine Wahl lassenden Aufforderung der Klägerin bedurft, mit der Beschichtung der Bleche erst lange nach deren Montage zu beginnen (Urteile vom 9. Juni 1969 - VII ZR 67/67 = Schäfer/Finnern, Rechtsprechung der Bau-Ausführung, Z 2.414 Bl. 219 - und vom 22. Mai 1975 - VII ZR 204/74 = BauR 1975, 421, 422).

  Diese Bestimmung ist wie jede Ausnahmevorschrift grundsätzlich eng auszulegen (Senatsurteil BauR 1975, 421, 422).

• BGH, 11.07.1963 - VII ZR 43/62

  Vergütungsgefahr des Unternehmers bei zufälligem Untergang des Werks vor Abnahme

  Auszug aus BGH, 30.06.1977 - VII ZR 325/74

  Mit dem Sachverhalt, über den der Senat in seinem die Verteilung der Vergütungsgefahr betreffenden Urteil BGHZ 40, 71 entschieden hat, ist der vorliegende nicht zu vergleichen.
• BGH, 24.06.1963 - VII ZR 10/62

  Mängelbeseitigung infolge fehlerh. Umsetzung d. Konstruktionsplans

  Auszug aus BGH, 30.06.1977 - VII ZR 325/74

  Fehlerhafte Maßnahmen und selbst bestimmte Anweisungen des Bauherrn oder des Architekten entlasten ihn nicht ohne weiteres; sie verpflichten ihn zur Prüfung und Mitteilung, unter Umständen sogar zur Weigerung, diese Anordnungen zu befolgen (BGH NJW 1956, 787 Nr. 2; Senatsurteile vom 16. Januar 1958 - VII ZR 100/57 = Schäfer/Finnern, Z 2.414 Bl. 129; 28. Februar 1961 - VII ZR 197/59 = Schafer/Finnern, Z 2.401 Bl. 21; 24. Juni 1963 - VII ZR 10/62; 9. Januar 1964 - VII ZR 171/62 = Schäfer/Finnern, Z 2.400 Bl. 33; 17. Februar 1964 - VII ZR 200/62 = VersR 1964, 517; 28. Oktober 1971 - VII ZR 139/70 = WM 1972, 76).

• BGH, 28.02.1956 - VI ZR 354/54

  Anforderungen an Sachkenntnis des Inhabers eines Gewerbebetriebs

  Auszug aus BGH, 30.06.1977 - VII ZR 325/74

  Fehlerhafte Maßnahmen und selbst bestimmte Anweisungen des Bauherrn oder des Architekten entlasten ihn nicht ohne weiteres; sie verpflichten ihn zur Prüfung und Mitteilung, unter Umständen sogar zur Weigerung, diese Anordnungen zu befolgen (BGH NJW 1956, 787 Nr. 2; Senatsurteile vom 16. Januar 1958 - VII ZR 100/57 = Schäfer/Finnern, Z 2.414 Bl. 129; 28. Februar 1961 - VII ZR 197/59 = Schafer/Finnern, Z 2.401 Bl. 21; 24. Juni 1963 - VII ZR 10/62; 9. Januar 1964 - VII ZR 171/62 = Schäfer/Finnern, Z 2.400 Bl. 33; 17. Februar 1964 - VII ZR 200/62 = VersR 1964, 517; 28. Oktober 1971 - VII ZR 139/70 = WM 1972, 76).
• BGH, 09.01.1964 - VII ZR 171/62

  Bauherr muss brauchbare Pläne zur Verfügung zu stellen!

  Auszug aus BGH, 30.06.1977 - VII ZR 325/74

  Fehlerhafte Maßnahmen und selbst bestimmte Anweisungen des Bauherrn oder des Architekten entlasten ihn nicht ohne weiteres; sie verpflichten ihn zur Prüfung und Mitteilung, unter Umständen sogar zur Weigerung, diese Anordnungen zu befolgen (BGH NJW 1956, 787 Nr. 2; Senatsurteile vom 16. Januar 1958 - VII ZR 100/57 = Schäfer/Finnern, Z 2.414 Bl. 129; 28. Februar 1961 - VII ZR 197/59 = Schafer/Finnern, Z 2.401 Bl. 21; 24. Juni 1963 - VII ZR 10/62; 9. Januar 1964 - VII ZR 171/62 = Schäfer/Finnern, Z 2.400 Bl. 33; 17. Februar 1964 - VII ZR 200/62 = VersR 1964, 517; 28. Oktober 1971 - VII ZR 139/70 = WM 1972, 76).
• BGH, 17.02.1964 - VII ZR 200/62

  Auszug aus BGH, 30.06.1977 - VII ZR 325/74

  Fehlerhafte Maßnahmen und selbst bestimmte Anweisungen des Bauherrn oder des Architekten entlasten ihn nicht ohne weiteres; sie verpflichten ihn zur Prüfung und Mitteilung, unter Umständen sogar zur Weigerung, diese Anordnungen zu befolgen (BGH NJW 1956, 787 Nr. 2; Senatsurteile vom 16. Januar 1958 - VII ZR 100/57 = Schäfer/Finnern, Z 2.414 Bl. 129; 28. Februar 1961 - VII ZR 197/59 = Schafer/Finnern, Z 2.401 Bl. 21; 24. Juni 1963 - VII ZR 10/62; 9. Januar 1964 - VII ZR 171/62 = Schäfer/Finnern, Z 2.400 Bl. 33; 17. Februar 1964 - VII ZR 200/62 = VersR 1964, 517; 28. Oktober 1971 - VII ZR 139/70 = WM 1972, 76).
• BGH, 09.06.1969 - VII ZR 67/67

  Anforderungen an Bestimmung der Ausführungsart

  Auszug aus BGH, 30.06.1977 - VII ZR 325/74

  Nach der ständigen Rechtsprechung des Senats, von der abzuweichen kein Anlaß besteht, hätte es hierzu einer eindeutigen, der Beklagten keine Wahl lassenden Aufforderung der Klägerin bedurft, mit der Beschichtung der Bleche erst lange nach deren Montage zu beginnen (Urteile vom 9. Juni 1969 - VII ZR 67/67 = Schäfer/Finnern, Rechtsprechung der Bau-Ausführung, Z 2.414 Bl. 219 - und vom 22. Mai 1975 - VII ZR 204/74 = BauR 1975, 421, 422).
• BGH, 28.10.1971 - VII ZR 139/70

  Mängelbeseitigung bei brüchiger Hauswand

  Auszug aus BGH, 30.06.1977 - VII ZR 325/74

  Fehlerhafte Maßnahmen und selbst bestimmte Anweisungen des Bauherrn oder des Architekten entlasten ihn nicht ohne weiteres; sie verpflichten ihn zur Prüfung und Mitteilung, unter Umständen sogar zur Weigerung, diese Anordnungen zu befolgen (BGH NJW 1956, 787 Nr. 2; Senatsurteile vom 16. Januar 1958 - VII ZR 100/57 = Schäfer/Finnern, Z 2.414 Bl. 129; 28. Februar 1961 - VII ZR 197/59 = Schafer/Finnern, Z 2.401 Bl. 21; 24. Juni 1963 - VII ZR 10/62; 9. Januar 1964 - VII ZR 171/62 = Schäfer/Finnern, Z 2.400 Bl. 33; 17. Februar 1964 - VII ZR 200/62 = VersR 1964, 517; 28. Oktober 1971 - VII ZR 139/70 = WM 1972, 76).
• BGH, 28.02.1961 - VII ZR 197/59

  Prüfungspflicht des Unternehmers hinsichtlich der gelieferten Stoffe und Bauteile …

  Auszug aus BGH, 30.06.1977 - VII ZR 325/74

  Fehlerhafte Maßnahmen und selbst bestimmte Anweisungen des Bauherrn oder des Architekten entlasten ihn nicht ohne weiteres; sie verpflichten ihn zur Prüfung und Mitteilung, unter Umständen sogar zur Weigerung, diese Anordnungen zu befolgen (BGH NJW 1956, 787 Nr. 2; Senatsurteile vom 16. Januar 1958 - VII ZR 100/57 = Schäfer/Finnern, Z 2.414 Bl. 129; 28. Februar 1961 - VII ZR 197/59 = Schafer/Finnern, Z 2.401 Bl. 21; 24. Juni 1963 - VII ZR 10/62; 9. Januar 1964 - VII ZR 171/62 = Schäfer/Finnern, Z 2.400 Bl. 33; 17. Februar 1964 - VII ZR 200/62 = VersR 1964, 517; 28. Oktober 1971 - VII ZR 139/70 = WM 1972, 76).
• BGH, 16.01.1958 - VII ZR 100/57

  Auszug aus BGH, 30.06.1977 - VII ZR 325/74

  Fehlerhafte Maßnahmen und selbst bestimmte Anweisungen des Bauherrn oder des Architekten entlasten ihn nicht ohne weiteres; sie verpflichten ihn zur Prüfung und Mitteilung, unter Umständen sogar zur Weigerung, diese Anordnungen zu befolgen (BGH NJW 1956, 787 Nr. 2; Senatsurteile vom 16. Januar 1958 - VII ZR 100/57 = Schäfer/Finnern, Z 2.414 Bl. 129; 28. Februar 1961 - VII ZR 197/59 = Schafer/Finnern, Z 2.401 Bl. 21; 24. Juni 1963 - VII ZR 10/62; 9. Januar 1964 - VII ZR 171/62 = Schäfer/Finnern, Z 2.400 Bl. 33; 17. Februar 1964 - VII ZR 200/62 = VersR 1964, 517; 28. Oktober 1971 - VII ZR 139/70 = WM 1972, 76).

alle Zitatstellen anzeigen
• BGH, 17.05.1984 - VII ZR 169/82

  Begriff des Fehlers beim Werkvertrag; Vorteilsausgleich bei verzögerter …

  Es fehlt an der in § 13 Nr. 3 VOB/B vorausgesetzten bindenden Anweisung, die der Klägerin keine Wahl gelassen und absolute Befolgung erheischt hätte (BGH NJW 1973, 754, 755; 1977, 1966; Senatsurteil vom 22. Mai 1975 - VII ZR 204/74 = BauR 1975, 421, 422).
• BGH, 11.10.1990 - VII ZR 228/89

  Verschulden bei Mängeln der Ausschreibung

  Nur soweit der Auftragnehmer auf Planungen und Ausführungsunterlagen tatsächlich vertraut hat und auch vertrauen durfte, kann er entlastet werden (vgl. etwa Senatsurteil vom 30. Juni 1977 - VII ZR 325/74 = BauR 1977, 420, 421).
• BGH, 18.01.2001 - VII ZR 457/98

  Prüfungspflicht des Unternehmers

  Selbst wenn die Beklagte sich als Bauherrin die Sachkunde des L. zurechnen lassen mußte, entfiel die Prüfungs- und Unterrichtungspflicht der Gemeinschuldnerin dadurch allein nicht (vgl. BGH, Urteil vom 30. Juni 1977 - VII ZR 325/74, BauR 1977, 420, 421).

• OLG Frankfurt, 27.05.1981 - 17 U 82/80

  Rißbildung in Talbrücke trotz fachgerechter Bauausführung

  (vgl. BGH, NJW 1977, 1966 (1967)).

  Auch für diesen, verhältnismäßig seltenen Fall, daß die Ursachen eines Fehlers und damit die Möglichkeit zu seiner Vermeidung erst aufgrund des Fortschritts der Wissenschaft und Technik erkannt werden können, gilt die oben dargestellte Risikoverteilung beim Werkvertrag, wie dies in der höchstrichterlichen Rechtsprechung wiederholt entschieden worden ist (vgl. die sog. Flachdachfälle BGHZ 48, 310 ff. = NJW 1968, 43; BGH, NJW 1971, 92; im Ausgangspunkt ebenso BGH, WM 1971, 1271; NJW 1977, 1966).

• OLG Stuttgart, 17.12.2024 - 10 U 23/24

  Kostentragung der Beseitigung des Mangels an einem Bauwerk; Architektenhaftung …

  Rn. 132 (a) Zwar wird ein Unternehmer bzw. Auftragnehmer von der Mängelhaftung frei, wenn er bei gebotener Prüfung einer ihm vorgegebenen Planung oder darauf aufbauende Leistungsbeschreibungen deren Fehlerhaftigkeit nicht erkennen konnte (vgl. BGH, Urteil vom 30. Juni 1977 - VII ZR 325/74 -, Rn. 14, juris; OLG Oldenburg (Oldenburg)…, Urteil vom 1. September 2020 - 2 U 43/20 -, Rn. 18, juris;… Jurgeleit in Kniffka/Koeble/Jurgeleit/Sacher, Kompendium des Baurechts, 5. Aufl., Teil 5 Rn. 72, beck-online).

  Dies kann nur in Frage kommen, wenn der Auftragnehmer berechtigterweise auf die größere Fachkenntnis des ihn zur Vornahme einer baulichen Leistung anweisenden Auftraggebers vertrauen darf (vgl. BGH, Urteil vom 30. Juni 1977 - VII ZR 325/74 -, Rn. 14, juris) oder er sich sicher sein kann, dass der fachkundige Auftraggeber bzw. sein bauleitender Vertreter (Architekt bzw. Sonderfachmann) ein bestimmtes Risiko erkannt und bewusst in Kauf genommen hat (OLG Köln…, Urteil vom 16. Januar 2007 - 3 U 214/05 -, Rn. 4, juris;… vgl. auch Manteufel in Werner/Pastor, Der Bauprozess, 18. Aufl., Rn. 2021).

• OLG Hamm, 09.01.1990 - 26 U 192/88

  Haftung des Bauherrn für das Planungsverschulden seines Architekten; Zulässigkeit …

  Nur wenn der Unternehmer der größeren Fachkenntnis des ihn Anweisenden vertrauen darf, ist er von der Verpflichtung zur Mitteilung von Bedenken frei (BGH NJW 77, 1966).
• OLG Köln, 27.04.2001 - 11 U 63/00

  Hinweispflichten des Bauunternehmers

  Rn. 505 Es entspricht nämlich ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (zuletzt Urteil vom 18.01.2001 - VII ZR 457/98 = BauR 2001, 622 = NZBau 2001, 200 = NJW-RR 2001, 520 unter Hinweis auf das Urteil vom 30.06.1977 - VII ZR 325/74 = BauR 1977, 420, 421), dass der Unternehmer auf die Folgen des Wegfalls der ursprünglich vereinbarten Bauleistungen hinweisen muss, wenn hierzu ein hinreichender Anlass besteht und z.B. erkennbar ist, dass der Bauleiter des Auftraggebers die aus dem Fehlen der Bauleistung erwachsenden Gefahren nicht erkannt und/oder nicht bedacht hat.
• OLG Köln, 22.02.2016 - 11 U 106/15

  Mangelhaftigkeit der lufttechnischen Anlage in einem Supermarkt

  Darf der Unternehmer der größeren Fachkenntnis des ihn Anweisenden vertrauen, so ist er von der Verpflichtung zu eigener Prüfung und Mitteilung etwaiger Bedenken frei (BGH NJW 1977, 1966, 1967 = BauR 1977, 420, 421;… Ingenstau/Korbion/Wirth, VOB, 19. Aufl., § 13 Abs. 3 VOB/B Rdn. 22) mit der Folge, dass er für eine auf der Leistungsbeschreibung beruhende Funktionsbeeinträchtigung des Werkes nicht einzustehen hat.
• OLG Koblenz, 19.05.2016 - 1 U 204/14

  Isolierungs- und Wärmedämmungsarbeiten sind intensiv zu überwachen!

  Darf der Unternehmer der größeren Fachkenntnis des ihn Anweisenden vertrauen, so ist er von der Verpflichtung zu eigener Prüfung und Mitteilung etwaiger Bedenken mit der Folge frei, dass er für eine auf der Leistungsbeschreibung beruhende Funktionsbeeinträchtigung des Werkes nicht einzustehen hat (OLG Köln NJW-RR 2016, 14; IBR 2016, 270; OLG Bamberg IBR 2016, 208; OLG Dresden NJW-RR 2016, 268 Tz. 38;… Kniffka/Koeble a.a.O. § 6 Rn. 42 ff.; s. auch BGH NJW 1977, 1966 Tz. 14).
• OLG Naumburg, 26.06.2014 - 2 U 131/13

  Vertrag über die Lieferung von Tankbehältern: Anwendung von Werkvertragsrecht; …

  Sie hätte auf die Hinweispflicht der Beklagten nur dann Einfluss, wenn sie in einem größeren Umfang vorhanden wäre als bei der Beklagten und diese hierauf vertrauen durfte (vgl. BGH, Urteil vom 30.06.1977, VII ZR 325/74, NJW 1977, 1966).
• OLG Dresden, 29.11.1999 - 17 U 1606/99

  Ausführung einer Schneefanganlage im Erzgebirge; Lückenhaftigkeit des …
• BGH, 25.06.2002 - X ZR 150/00

  Rechtsstellung des Käufers beim Werklieferungsvertrag; Rügeobliegenheit bei …
• KG, 22.08.2006 - 21 U 165/03

  Klage gegen den Bauunternehmer auf Ersatz von Mängelbeseitigungskosten: …
• OLG Köln, 10.07.1996 - 27 U 4/96

  Angemessene Verlängerung der Ausführungsfrist
• OLG München, 27.02.2018 - 9 U 3595/16

  Hälfte des Straßenbelags erreicht Warnwert vorzeitig: Gesamter Belag ist …
• BGH, 07.01.2003 - X ZR 94/00

  Anforderungen an einen Verzicht auf Gewährleistungsansprüche; Zurückverweisung …
• OLG Celle, 23.03.2011 - 14 U 89/09

  Prüfungs- und Hinweispflicht eines Werkunternehmers auf Bedenken bezüglich der …
• OLG Koblenz, 27.02.2003 - 5 U 878/02

  Zulässigkeit einer Teilklage bei Schadensersatz wegen mehrerer selbständiger …
• LG Karlsruhe, 10.01.2020 - 6 O 380/11

  Rückabwicklung eines Vertrages über Austausch einer Heizungsanlage; Prüfungs- und …
• LG Stendal, 18.10.2013 - 21 O 17/11

  Gewährleistung beim Werkvertrag: Mangelhaftigkeit eines Tankcontainers; …
• OLG Dresden, 20.12.2007 - 10 U 293/07

  Prüfungs- und Hinweispflicht bei fehlerhaftem Leistungsverzeichnis!
• OLG Jena, 11.05.2020 - 8 U 822/19

  Muss der Rohbauer das Baugrundgutachten prüfen?
• OLG Hamm, 18.07.2002 - 21 U 82/01

  Prüfungs- und Hinweispflicht der Bauunternehmer
• OLG Köln, 04.12.2020 - 16 U 62/20

  Zahlung von Restwerklohn für Fassaden-, Sonnen- und Blendschutzarbeiten Inhalt …
• OLG Jena, 09.03.2020 - 8 U 822/19

  Muss der Rohbauer das Baugrundgutachten prüfen?
• OLG Dresden, 09.07.2015 - 9 U 1777/08

  Spielraum und Leistungstoleranz bei der Planung und Errichtung komplexer Anlagen!
• OLG Köln, 02.11.2020 - 16 U 62/20

  Mängelhaftung des Werkunternehmers wegen Nichteinbau einer …
• LG Paderborn, 02.03.2020 - 3 O 357/18
• OLG Brandenburg, 17.03.2004 - 4 U 49/02