Rechtsprechung zu § 11 VOB/B
205 Entscheidungen:
- KG, 25.03.2014 - 27 U 99/13
Wirksamkeit der Vertragsstrafenregelungen in den Vertragsbedingungen der ...
- KG, 14.06.2013 - 7 U 124/12
Wie ist ein gekündigter Pauschalpreisvertrag abzurechnen?
- OLG Brandenburg, 26.10.2006 - 12 U 73/06
Werklohnforderung: Fälligkeit und Setzung einer Nachfrist als Voraussetzung für ...
- OLG Bremen, 30.12.2010 - 1 U 51/08
Abzug wegen einer nicht erbrachten Ausführungsplanung bei einer ...
- OLG Naumburg, 21.09.2001 - 6 U 87/00
Zur Prüffähigkeit einer Schlussrechnung, nach Kündigung eines ...
- OLG Stuttgart, 25.07.1989 - 10 U 159/88
VOB/B "als Ganzes"
- OLG Stuttgart, 03.02.1999 - 4 U 77/97
Ist eine Gewährleistungsbürgschaft mit Hinterlegungsklausel zulässig?
- OLG Brandenburg, 22.12.1999 - 13 U 132/99
Prüfung der Schlußrechnung; Fälligkeit des Werklohns bei Vereinbarung eines ...
- OLG Hamm, 12.05.2006 - 12 U 44/05
Zur Verjährung einer Architektenhonorarrechnung
- OLG Brandenburg, 28.05.2009 - 12 U 170/08
Bauvertrag: Fälligkeit einer Werklohnforderung ohne Abnahme eines mangelhaften ...
- OLG Celle, 13.07.2005 - 7 U 17/05
AGB; Allgemeine Geschäftsbedingungen; Anknüpfungspunkt; Anspruchsgrundlage; ...
- OLG Bremen, 07.10.1986 - 1 U 151/85
AGB - Vertragsstrafen bei Zwischenfristüberschreitungen am Bau
- KG, 07.05.2004 - 7 U 6018/99
Vertragsstraferegelung für Terminüberschreitung im Bauvertrag: Fortgeltung bei ...
Zum selben Verfahren:
- BGH, 07.07.2005 - VII ZR 141/04
Neuer Fertigstellungstermin: Fortgeltung der Vertragsstrafe ohne ausdrückliche ...
- BGH, 07.07.2005 - VII ZR 141/04
- OLG Naumburg, 17.04.2001 - 12 U 236/00
Voraussetzungen der Bauhandwerkersicherung nach § 648a BGB
- LG Hamburg, 01.09.2003 - 325 O 125/02
Keine Gewährleistungssicherheit bei Abbrucharbeiten
- BGH, 11.05.1959 - VII ZR 50/58
Rechtsmittel
- OLG Düsseldorf, 10.06.1997 - 21 U 205/96
Voraussetzungen für Vertragsstrafenanspruch bei Behinderungen und Änderungen des ...
- OLG Jena, 22.10.1996 - 8 U 474/96
Vertragsstrafenanspruch des öffentlichen Auftraggebers beim VOB-Bauvertrag
- OLG Celle, 21.09.2004 - 16 U 111/04
Voraussetzungen für den Anspruch auf Zahlung einer Vertragsstrafe aus einem ...
Zum selben Verfahren:
- BGH, 23.02.2006 - VII ZR 250/04
Zulässigkeit einer Hilfsbegründung
- BGH, 23.02.2006 - VII ZR 250/04
- BGH, 14.01.1999 - VII ZR 73/98
Inhaltskontrolle einer Vertragsstrafenregelung; Berufung auf fehlendes ...
- OLG Hamm, 12.07.2017 - 12 U 156/16
Anspruch des Auftraggebers auf Zahlung einer vereinbarten Vertragsstrafe wegen ...
- OLG Karlsruhe, 28.05.2014 - 4 U 296/11
Abschlagsrechnung wird nicht bezahlt: Keine Arbeitseinstellung ohne ...
- BGH, 06.03.1986 - VII ZR 235/84
Formerfordernis bei Abnahme einer Bauleistung durch eine kommunale ...
- BGH, 23.01.2003 - VII ZR 210/01
Zur Wirksamkeit von Vertragsstrafen in Bauverträgen
- KG, 28.05.2002 - 15 U 4/01
Verfahrensrecht - Zusätzlich GbR verklagt: Keine Klageerweiterung
- OLG Dresden, 01.03.2000 - 11 U 2968/98
Änderung der Ausführung aufgrund direkter Verhandlungen zwischen Subunternehmer ...
- BGH, 12.07.1984 - VII ZR 91/83
Allgemeine Geschäftsbedingungen: Vorbehalt der Vertragsstrafe
- OLG Dresden, 12.12.2012 - 13 U 431/11
Bauzeitverlängernde Nachtragsvereinbarung: Auftraggeber kann keine Vertragsstrafe ...
- BGH, 10.11.1977 - VII ZR 252/75
Befugnis zur Änderung des vereinbarten Fertigstellungstermins bei Betrauung mit ...
- LG Hamburg, 21.12.2001 - 419 O 48/01
- BGH, 10.02.1977 - VII ZR 17/75
Vorbehalt der Vertragsstrafe
- OLG Dresden, 08.02.2001 - 16 U 2057/00
Unwirksamkeit einer Vertragsstrafe; Abnahmereife des Werks
- BGH, 08.07.2004 - VII ZR 24/03
Formularmäßige Vereinbarung einer Vertragsstrafe mit einer Obergrenze von 10 %; ...
- OLG Naumburg, 08.06.2017 - 1 U 3/17
Werklohnklage aus VOB-Vertrag: Geltendmachung einer Abschlagsrechnung als ...
- OLG Stuttgart, 14.02.2017 - 10 U 107/16
Urkundenprozess: Geltendmachung einer Werklohnforderung aus einem ...
- OLG München, 26.01.2012 - 9 U 2772/11
Baustelle muss erst noch geräumt werden: Auftraggeber kann keine Vertragsstrafe ...
Zum selben Verfahren:
- OLG München, 24.10.2011 - 9 U 2772/11
Baustelle muss erst noch geräumt werden: Auftraggeber kann keine Vertragsstrafe ...
- OLG München, 24.10.2011 - 9 U 2772/11
- OLG Brandenburg, 19.06.2013 - 4 U 158/11
VOB-Bauvertrag: Verwirkung einer Vertragsstrafe bei Bauzeitüberschreitung
- BGH, 01.04.1976 - VII ZR 122/74
Vertragsstrafe: Vereinbarung im Rahmen Allgemeiner Geschäftsbedingungen
- OLG Frankfurt, 16.12.2011 - 10 U 294/09
Werklohnforderungklage und Haftung eines Generalunternehmers: Fälligkeit eines ...
- OLG Köln, 23.12.2011 - 19 U 24/11
Angemessenheit eines Vertragsstrafeversprechens
- KG, 07.01.2002 - 24 U 9084/00
Zulässigkeit und Verwirkung einer Vertragsstrafe
- OLG Jena, 17.06.1998 - 2 U 997/97
Führt die Abnahme der HauptU-Leistung auch zur Abnahme der SubU-Leistung?
- OLG München, 21.03.2006 - 13 U 5102/05
Leistung nutzbar: Vertragsstrafe verwirkt!
- OLG Brandenburg, 25.10.1995 - 4 U 44/95
Sanierung eines Sees durch Entschlammung und Wasserreinigung; Wiederherstellung ...
- OLG Hamm, 22.02.2011 - 19 U 106/10
Schadensersatzanspruch nach Kündigung wegen Verzugs mit der Bauausführung bzgl. ...
- BGH, 11.03.1999 - VII ZR 371/97
Abrechnung eines vorzeitig durch Kündigung beendeten Pauschalpreisvertrages
- OLG Dresden, 01.09.1999 - 11 U 498/99
Vertragsstrafe wegen Bauzeitverzögerung
Eingrenzen:
Suchbegriffe: nach Zeit: Letzte 6 Monate (1) Letzte 3 Jahre (5)nach Gerichten: Bundesgerichte und EuGH (35) Ordentliche Gerichte (197) Arbeitsgerichte (0) Verwaltungsgerichte (1) Sozialgerichte (0) Finanzgerichte (0)