Rechtsprechung zu § 11 VOB/B
205 Entscheidungen:
- OLG Düsseldorf, 30.06.2000 - 22 U 209/99
Werkvertrag - Kündigung vor Ablauf der Erklärungsfrist - ernsthafte und ...
- BGH, 04.12.1986 - VII ZR 354/85
Einbau einer Ballenpresse zur Errichtung einer Papierentsorgungsanlage in einem ...
- KG, 28.04.1987 - 21 U 6140/86
Vorbehalt der Vertragsstrafe - vereinbarte förmliche Abnahme
- LG Mannheim, 07.06.1991 - 5 O 473/90
Förmliche Abnahme: Vorbehalt der Vertragsstrafe
- OLG Hamm, 21.03.1996 - 17 U 93/95
AGB: Umlageklausel über Baunebenleistungen; Vertragsstrafenklausel
- OLG Celle, 17.12.1998 - 14 U 282/97
Vertragsstrafenvorbehalt entbehrlich?
- KG, 13.03.2001 - 4 U 2902/00
Vertragsstrafe für ungenehmigten Einsatz eines Subunternehmers
- OLG Celle, 22.03.2001 - 13 U 213/00
Bauvertrag: Sittenwidrigkeit der individuell vereinbarten Vertragsstrafe
- OLG Naumburg, 16.02.2001 - 6 U 54/00
Sicherheitsleistung nach Abnahme des Werks
- KG, 02.07.2003 - 26 U 113/02
Gegenansprüche des Hauptunternehmers gegen den Subunternehmer-Werklohnanspruch: ...
- LG Baden-Baden, 02.09.1994 - 2 O 83/91
Regelung zur Vertragsstrafe muß eindeutig sein!
- OLG Karlsruhe, 05.09.1997 - 8 U 136/96
Vertragsstrafe bei Fertigstellung mit Mängeln?
- LG Amberg, 10.06.1999 - 13 S 94/99
Welche Bedeutung haben Fußnoten in Bauvertragsformularen?
- LG Leipzig, 25.08.1998 - 8 O 1791/98
Vorbehalt der Vertragsstrafe durch den Architekten des Bauherrn?
- OLG Dresden, 18.09.1997 - 7 U 763/97
Wann muss der Vorbehalt der Vertragsstrafe erklärt werden?
- LG Lüneburg, 12.09.2000 - 5 O 86/00
Vertragsstrafe auch, wenn Auftraggeber keinen Schaden hat?
- OLG Naumburg, 21.12.1998 - 2 U 1/98
Vereinbarung einer Vertragsstrafe
- LG München I, 22.12.2004 - 8 O 23/04
Vertragsstrafe wegen Nichtfertigstellung?
- OLG Rostock, 29.12.2004 - 3 U 19/04
Bauverzögerung durch verspätete Übergabe eines Ausführungsplans - Folgen der ...
- BGH, 20.10.2005 - VII ZR 18/05
Planlieferverzug und Vertragsstrafe
- OLG Nürnberg, 02.02.2005 - 6 U 2794/04
Baustofffreigabe nach Bemusterung: Gewährleistungsbefreiung?
- OLG Düsseldorf, 06.07.2006 - 5 U 89/05
Erstellung eines Bauwerkes zum Pauschalpreis - Zur Abrechnung von ...
- OLG Rostock, 13.01.2006 - 8 U 79/04
Vereinbarung eines gemeinsamen Sperrkontos in Bauvertrag als Voraussetzung für ...
- OLG Hamburg, 21.12.2006 - 12 W 12/06
Verfahrensrecht - Streitwerterhöhung durch Hilfsaufrechnung mit Vertragsstrafe?
- OLG Düsseldorf, 27.01.1994 - 5 U 128/93
- OLG Hamm, 28.11.2001 - 12 U 44/01
Haftung - Planer müssen keine Rechtsexperten sein
- OLG Saarbrücken, 05.04.2001 - 8 U 642/00
Unangemessenheit einer Vertragsstrafe für verzögerte Fertigstellung
- OLG Celle, 11.10.2007 - 6 U 40/07
Geltendmachung einer Vertragsstrafe aus einem Bauvertrag über die Herstellung ...
- LG Tübingen, 29.05.1973 - 3 O 263/72
- OLG Rostock, 08.10.2001 - 5 U 49/00
Begründetheit eines Sicherungsverlangens nach Abnahme der Werkleistung; ...
- OLG Düsseldorf, 13.03.1978 - 5 U 97/77
- OLG Köln, 21.04.1977 - 1 U 91/76
- OLG Frankfurt, 09.11.1984 - 10 U 195/83
- LG Frankfurt/Main, 18.06.2009 - 20 O 185/08
Keine Nachttragsforderung wegen fehlender Mittelzuweisung?
- BGH, 05.04.1962 - VII ZR 221/60
Rechtsmittel
- BGH, 26.04.1979 - VII ZR 190/78
Architekt: Vorbehalt der Vertragsstrafe
- OLG Düsseldorf, 18.12.1984 - 23 U 142/84
Vertragsstrafe, Verzug ohne Mahnung, Vertragsstrafenvorbehalt
- KG, 26.06.1983 - 25 U 1322/83
Vertragsstrafe: Nicht rechtzeitige Erfüllung - Mängel
- OLG Düsseldorf, 25.10.1983 - 23 U 61/83
Vertragsstrafenvereinbarung in AGB
- OLG Düsseldorf, 19.01.1982 - 23 U 163/81
Vertragsstrafenvereinbarung in BVB und ZVB - Verbindliche Vertragsfrist
- BGH, 12.06.1975 - VII ZR 55/73
Ersatz von Verzögerungsschäden; Bezeichnung der Schlussrechnung
- OLG Düsseldorf, 07.12.1976 - 20 U 40/76
Vorbehalt der Vertragsstrafe
- OLG Frankfurt, 20.09.1996 - 24 U 168/94
Kann Hauptunternehmer Vertragsstrafe auf Subunternehmer abwälzen?
- OLG Naumburg, 21.12.1998 - 2 U 21/98
Verschiebung der Bautermine: Entfällt Vertragsstrafe?
- OLG Dresden, 26.05.1999 - 8 U 327/99
Bauvertrag-Kein Wegfall d. Vertragsstrafe bei unerhebl. Verzögerung d. Zeitplans
- OLG Zweibrücken, 03.03.2006 - 1 U 48/04
Vertragsstrafe: Kein Verlust des Einwands fehlenden Verschuldens an ...
- OLG Nürnberg, 08.11.1979 - 8 U 179/78
- BGH, 13.07.2000 - VII ZR 249/99
Vorbehalt der Vertragsstrafe bis zur Schlußzahlung
- OLG Düsseldorf, 22.03.2002 - 5 U 31/01
Verknüpfung der Teilnahme an einem Gewinnspiel und der Förderung des ...
- OLG Köln, 30.08.2000 - 11 U 25/99
Baurecht - Individualvereinbarung über Vertragsstrafe
Eingrenzen:
Suchbegriffe: nach Zeit: Letzte 6 Monate (1) Letzte 3 Jahre (5)nach Gerichten: Bundesgerichte und EuGH (35) Ordentliche Gerichte (197) Arbeitsgerichte (0) Verwaltungsgerichte (1) Sozialgerichte (0) Finanzgerichte (0)