Rechtsprechung
OLG Köln, 04.02.1994 - 19 U 162/93 |
Volltextveröffentlichungen (4)
- VersR (via Owlit)(Abodienst, Leitsatz frei)
VOB/B § 4 Nr. 1; VOB/B § 4 Nr. 6; VOB/B § 6 Nr. 6
Koordinierungspflicht des Bauherrn - rechtsportal.de(Abodienst, kostenloses Probeabo)
BGB § 631; VOB/B § 6 Nr. 6, § 4 Nr. 1
Koordinierungspflicht des Auftraggebers bzw. Architekten - Bauvertrag; Koordinierung; Architekt; Bauherr - ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo, Leitsatz frei)
Schadensersatz bei Auftreten von Grundwasser in der Baugrube
- juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)
Besprechungen u.ä.
- ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo) (Entscheidungsbesprechung)
Sanktionen bei fehlender Koordination? (IBR 1995, 155)
Papierfundstellen
- NJW-RR 1995, 19
- VersR 1995, 921
- BauR 1995, 243
Wird zitiert von ... (0) Neu Zitiert selbst (1)
- OLG Köln, 14.06.1985 - 20 U 164/84
Bauzeitverzögerung
Auszug aus OLG Köln, 04.02.1994 - 19 U 162/93
Hiernach müssen hindernde Umstände vorliegen, die der Auftraggeber zu vertreten hat, die mithin von ihm verschuldet sind (vgl. BGH in Schäfer-Finnern Z 2.311 Blatt 39; OLG Köln NJW 1986, 71;… Ingenstau-Korbion, VOB/B , 12. Aufl., § 6 Rdnr. 51).
Rechtsprechung
OLG Köln, 17.06.1994 - 19 U 118/93 |
Volltextveröffentlichungen (4)
- openjur.de
- NRWE (Rechtsprechungsdatenbank NRW)
- rechtsportal.de
BGB § 631; VOB/B § 4 Nr. 3
Hinweispflicht des Unternehmers bei Aufbau seiner Arbeit auf Vorarbeiten - Werkvertrag; Bauvertrag; Hinweispflicht - juris (Volltext/Leitsatz)
Besprechungen u.ä. (3)
- ibr-online (Entscheidungsbesprechung)
Immer wieder: Fehlende Bedenkenanmeldung - Gewährleistungspflicht (IBR 1995, 159)
- ibr-online (Entscheidungsbesprechung)
Hinweispflicht: Verfüllen der Arbeitsräume (IBR 1994, 504)
- ibr-online (Entscheidungsbesprechung)
Immer Prüfung von Vorarbeiten! (IBR 1995, 208)
Verfahrensgang
- LG Köln, 14.04.1993 - 17 O 336/92
- OLG Köln, 17.06.1994 - 19 U 118/93
Papierfundstellen
- NJW-RR 1995, 19
- BB 1995, 1108
Wird zitiert von ... (2) Neu Zitiert selbst (1)
- BGH, 25.11.1986 - X ZR 38/85
Aufklärungspflicht d. Herst. im industriellen Anlagenbau
Auszug aus OLG Köln, 17.06.1994 - 19 U 118/93
Denn nur die Erfüllung der dem Auftragnehmer obliegenden Hinweispflicht, wie sie in § 4 Nummer 3 VOB/B für den Bauvertrag nach der Verdingungsordung für Bauleistungen normiert ist und gemäß § 242 auch für den Bauvertrag nach BGB - wie hier - gilt (vgl. BGH NJW-RR 1987, 664), stellt ihn von der Gewährleistung frei, wenn der eingetretene Mangel darauf beruht, daß die Voraussetzungen für eine fachgerechte Ausführung der eigenen Arbeiten nicht gegeben waren, und der Auftragnehmer den Auftraggeber deutlich genug darauf hingewiesen hat, der Auftraggeber indes gleichwohl auf der Ausführung der Arbeiten bestanden hat.
- OLG Karlsruhe, 28.10.2004 - 17 U 19/01
Anspruch auf Kostenersatz für eine durchgeführte Mängelbeseitigung an einer …
Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, ist der Besteller berechtigt, ihn wegen der Mängel in Anspruch zu nehmen (BGH, NZBau 2000, 196 ; NJW-RR 1989, 721, 722; BauR 1987, 79, 80; 1983, 70, 71; 1975, 420; OLG Stuttgart, BauR 1995, 852, 853; OLG Hamm, NJW-RR 1990, 523, 524; OLG Köln, NJW-RR 1994, 1045, 1046; 1995, 19; Ingenstau/Korbion/Oppler, VOB , § 4 VOB/B RN. - OLG Bremen, 29.09.2005 - 5 U 9/05
Grundsätze eines Anspruchs aus postiver Vertragsverletzung; Wirksamkeit der …
Kontextvorschau leider nicht verfügbar