Rechtsprechung
| OLG Köln, 29.02.2016 - 11 U 79/15 |
Volltextveröffentlichungen (6)
- rechtsportal.de(Abodienst, kostenloses Probeabo)
BGB § 631 Abs. 1
Anspruch des Auftragnehmers auf Vergütung von Leistungen auf Grund einer Nachtrag Nachtragsvereinbarung - Wolters Kluwer(Abodienst, Leitsatz/Tenor frei)
Anspruch des Auftragnehmers auf Vergütung von Leistungen auf Grund einer Nachtrag Nachtragsvereinbarung
- juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)
Verfahrensgang
- LG Köln, 19.05.2015 - 5 O 369/10
- OLG Köln, 29.02.2016 - 11 U 79/15
- OLG Köln, 05.04.2016 - 11 U 79/15
Wird zitiert von ... (0) Zitiert selbst (6)
- BGH, 10.09.2009 - VII ZR 152/08
Klausel zum Baubeginn in öffentlichen Ausschreibungen muss vergabekonform …
Auszug aus OLG Köln, 29.02.2016 - 11 U 79/15
Hat sich die Bauzeit nicht verändert, scheidet ein Mehrvergütungsanspruch daher grundsätzlich aus (BGHZ 182, 218 = NJW 2010, 519; BGH NJW 2010, 522; BGHZ 186, 295 = NZBau 2010, 622;… Kniffka/Koeble 5. Teil Rdn. 165).Insoweit handelt es sich um einen um einen gegenüber dem mit der Verzögerung des Zuschlages begründeten Anspruch zu unterscheidenden Streitgegenstand (vgl. auch BGH NJW 2010, 522), der einer eigenständige Begründung bedarf.
- BGH, 10.09.2009 - VII ZR 82/08
Kein Anspruch auf Mehrvergütung nach einem verzögerten Vergabeverfahren ohne …
Auszug aus OLG Köln, 29.02.2016 - 11 U 79/15
Hat sich die Bauzeit nicht verändert, scheidet ein Mehrvergütungsanspruch daher grundsätzlich aus (BGHZ 182, 218 = NJW 2010, 519; BGH NJW 2010, 522; BGHZ 186, 295 = NZBau 2010, 622;… Kniffka/Koeble 5. Teil Rdn. 165). - BGH, 22.07.2010 - VII ZR 213/08
Auslegung des Zuschlags nach einem verzögerten Vergabeverfahren
Auszug aus OLG Köln, 29.02.2016 - 11 U 79/15
Hat sich die Bauzeit nicht verändert, scheidet ein Mehrvergütungsanspruch daher grundsätzlich aus (BGHZ 182, 218 = NJW 2010, 519; BGH NJW 2010, 522; BGHZ 186, 295 = NZBau 2010, 622;… Kniffka/Koeble 5. Teil Rdn. 165).
- BGH, 26.04.2005 - X ZR 166/04
Pflicht zur nochmaligen Vergütung einer erbrachten Leistung aufgrund einer …
Auszug aus OLG Köln, 29.02.2016 - 11 U 79/15
Etwas anderes gilt nur dann, wenn der Auftraggeber in der Nachtragsvereinbarung eine gesonderte Vergütungspflicht selbstständig anerkannt hat oder die Vertragsparteien sich gerade in Ansehung dieser Frage verglichen haben (BGH NJW-RR 2005, 1179 = NZBau 2005, 453; NJW 2012, 2105 = NZBau 2012, 432;… Kniffka/Koeble, Kompendium des Baurechts, 4. Aufl., 5. Teil Rdn. 5 a.E.;… Werner/Pastor, Der Bauprozess, 15. Aufl., Rdn. 1396). - BGH, 08.03.2012 - VII ZR 177/11
Werkvertrag über die Verlegung von PVC-Boden: Werklohnanspruch für die Reparatur …
Auszug aus OLG Köln, 29.02.2016 - 11 U 79/15
Etwas anderes gilt nur dann, wenn der Auftraggeber in der Nachtragsvereinbarung eine gesonderte Vergütungspflicht selbstständig anerkannt hat oder die Vertragsparteien sich gerade in Ansehung dieser Frage verglichen haben (BGH NJW-RR 2005, 1179 = NZBau 2005, 453; NJW 2012, 2105 = NZBau 2012, 432;… Kniffka/Koeble, Kompendium des Baurechts, 4. Aufl., 5. Teil Rdn. 5 a.E.;… Werner/Pastor, Der Bauprozess, 15. Aufl., Rdn. 1396). - LG Köln, 19.05.2015 - 5 O 369/10
Zahlung von restlichem Werklohn für Arbeiten im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben …
Auszug aus OLG Köln, 29.02.2016 - 11 U 79/15
Der Senat beabsichtigt, die Berufung gegen das Urteil des Landgerichts Köln vom 19.5.2015 - 5 O 369/10 - durch Beschluss gemäß § 522 Abs. 2 ZPO zurückzuweisen.
Bitte loggen Sie sich ein, um diese Funktion zu nutzen. Falls Sie noch kein Benutzerkonto haben, können Sie sich in weniger als einer Minute eines kostenlos anlegen "Registrieren".
Rechtsprechung
| OLG Köln, 05.04.2016 - 11 U 79/15 |
Volltextveröffentlichungen (6)
- openjur.de
- NRWE (Rechtsprechungsdatenbank NRW)
- rechtsportal.de
BGB § 488 Abs. 1 ; BGB § 242
Rechtsmissbräuchlichkeit des Widerrufs eines Verbraucherdarlehensvertrages
- Wolters Kluwer
Rechtsmissbräuchlichkeit des Widerrufs eines Verbraucherdarlehensvertrages
- ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo, Leitsatz frei)
Mehrvergütung gibt es nur für "echte" Nachtragsleistungen!
- juris (Volltext/Leitsatz)
Verfahrensgang
- LG Köln, 19.05.2015 - 5 O 369/10
- OLG Köln, 29.02.2016 - 11 U 79/15
- OLG Köln, 05.04.2016 - 11 U 79/15
Wird zitiert von ... Zitiert selbst (6)
- BGH, 10.09.2009 - VII ZR 152/08
Klausel zum Baubeginn in öffentlichen Ausschreibungen muss vergabekonform …
Auszug aus OLG Köln, 05.04.2016 - 11 U 79/15
Hat sich die Bauzeit nicht verändert, scheidet ein Mehrvergütungsanspruch daher grundsätzlich aus (BGHZ 182, 218 = NJW 2010, 519; BGH NJW 2010, 522; BGHZ 186, 295 = NZBau 2010, 622;… Kniffka/Koeble 5. Teil Rdn. 165).Insoweit handelt es sich um einen um einen gegenüber dem mit der Verzögerung des Zuschlages begründeten Anspruch zu unterscheidenden Streitgegenstand (vgl. auch BGH NJW 2010, 522), der einer eigenständige Begründung bedarf.
- BGH, 22.07.2010 - VII ZR 213/08
Auslegung des Zuschlags nach einem verzögerten Vergabeverfahren
Auszug aus OLG Köln, 05.04.2016 - 11 U 79/15
Hat sich die Bauzeit nicht verändert, scheidet ein Mehrvergütungsanspruch daher grundsätzlich aus (BGHZ 182, 218 = NJW 2010, 519; BGH NJW 2010, 522; BGHZ 186, 295 = NZBau 2010, 622;… Kniffka/Koeble 5. Teil Rdn. 165). - BGH, 10.09.2009 - VII ZR 82/08
Kein Anspruch auf Mehrvergütung nach einem verzögerten Vergabeverfahren ohne …
Auszug aus OLG Köln, 05.04.2016 - 11 U 79/15
Hat sich die Bauzeit nicht verändert, scheidet ein Mehrvergütungsanspruch daher grundsätzlich aus (BGHZ 182, 218 = NJW 2010, 519; BGH NJW 2010, 522; BGHZ 186, 295 = NZBau 2010, 622;… Kniffka/Koeble 5. Teil Rdn. 165).
- BGH, 26.04.2005 - X ZR 166/04
Pflicht zur nochmaligen Vergütung einer erbrachten Leistung aufgrund einer …
Auszug aus OLG Köln, 05.04.2016 - 11 U 79/15
Etwas anderes gilt nur dann, wenn der Auftraggeber in der Nachtragsvereinbarung eine gesonderte Vergütungspflicht selbstständig anerkannt hat oder die Vertragsparteien sich gerade in Ansehung dieser Frage verglichen haben (BGH NJW-RR 2005, 1179 = NZBau 2005, 453; NJW 2012, 2105 = NZBau 2012, 432;… Kniffka/Koeble, Kompendium des Baurechts, 4. Aufl., 5. Teil Rdn. 5 a.E.;… Werner/Pastor, Der Bauprozess, 15. Aufl., Rdn. 1396). - BGH, 08.03.2012 - VII ZR 177/11
Werkvertrag über die Verlegung von PVC-Boden: Werklohnanspruch für die Reparatur …
Auszug aus OLG Köln, 05.04.2016 - 11 U 79/15
Etwas anderes gilt nur dann, wenn der Auftraggeber in der Nachtragsvereinbarung eine gesonderte Vergütungspflicht selbstständig anerkannt hat oder die Vertragsparteien sich gerade in Ansehung dieser Frage verglichen haben (BGH NJW-RR 2005, 1179 = NZBau 2005, 453; NJW 2012, 2105 = NZBau 2012, 432;… Kniffka/Koeble, Kompendium des Baurechts, 4. Aufl., 5. Teil Rdn. 5 a.E.;… Werner/Pastor, Der Bauprozess, 15. Aufl., Rdn. 1396). - LG Köln, 19.05.2015 - 5 O 369/10
Zahlung von restlichem Werklohn für Arbeiten im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben …
Auszug aus OLG Köln, 05.04.2016 - 11 U 79/15
Die Berufung der Klägerin gegen das Urteil der 5. Zivilkammer des Landgerichts Köln vom 19.05.2015 - 5 O 369/10 - wird zurückgewiesen.
- OLG Naumburg, 16.12.2019 - 12 U 114/19
Bauvertrag über Erd-Rohbauarbeiten: Vergütungspflicht bei Nachtrag über bereits …
Rn. 36 Eine Vergütungspflicht entsteht vielmehr nur dann, wenn sich der Auftraggeber damit - etwa im Wege des Anerkenntnisses oder des Vergleichs - einverstanden erklärt hat, eine zusätzliche Vergütung ohne Rücksicht auf die evtl. schon bestehende Leistungsverpflichtung des Auftragnehmers zu zahlen (BGH…, Urteil vom 8. März 2012 - VII ZR 177/11 -, Rn. 17; BGH…, Urteil vom 26. April 2005 - X ZR 166/04 -, Rn. 26; OLG Köln, Beschluss vom 5. April 2016 - 11 U 79/15 -, Rn. 12, juris;… Kniffka/Koeble, Kompendium des Baurechts, 4. Aufl., 5. Teil, Rn. 5 a.E.;… Werner/Pastor, Der Bauprozess, 16. Aufl., Rn. 1396).
Bitte loggen Sie sich ein, um diese Funktion zu nutzen. Falls Sie noch kein Benutzerkonto haben, können Sie sich in weniger als einer Minute eines kostenlos anlegen "Registrieren".