Rechtsprechung
| OLG Braunschweig, 15.06.2017 - 8 U 59/16 |
Volltextveröffentlichungen (6)
- Entscheidungsdatenbank Niedersachsen
§ 642 BGB; §§ 293 ff. BGB
Schadenersatz wegen Bauzeitverzögerungen; Verschuldensunabhängiger Entschädigungsanspruch; Annahmeverzug des Bestellers - baurechtsiegen.de
Schadensersatz wegen Bauzeitverzögerungen
- rechtsportal.de(Abodienst, kostenloses Probeabo)
- rechtsportal.de
BGB § 642 ; BGB §§ 293 ff.
Schadenersatz wegen Bauzeitverzögerungen - ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo, Leitsatz frei)
Entschädigung wegen Baustopps: Keine bauablaufbezogene Darstellung erforderlich!
- juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)
Kurzfassungen/Presse
- fgvw.de (Kurzinformation)
Entschädigung bei Baustopp auch ohne Bauablauf-Darstellung
Besprechungen u.ä.
- ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo) (Entscheidungsbesprechung)
Entschädigung wegen absoluten Baustopps: Keine bauablaufbezogene Darstellung erforderlich! (IBR 2020, 63)
Verfahrensgang
Wird zitiert von ... (2) Zitiert selbst (13)
- BGH, 21.10.1999 - VII ZR 185/98
Schadensersatz wegen Behinderung durch verspätet fertiggestellte Vorgewerke
Auszug aus OLG Braunschweig, 15.06.2017 - 8 U 59/16
Für frühere Fassungen der VOB/B hat der Bundesgerichtshof die Anwendbarkeit des § 642 BGB aber auch ohne Verweisung in der VOB/B unter Aufgabe seiner früheren Rechtsprechung bejaht (vgl. BGH, Urteil vom 21.10.1999 - VII ZR 185/98 - Rdn. 24, BGHZ 143, 32 ff. und Ingenstau/Korbion, VOB, 19. Aufl., § 6 Abs. 6 VOB/B Rdn. 3).Der Auftragnehmer hat die Angaben zu machen, ob und wann seine Arbeiten, die nach dem Bauablauf nunmehr ausgeführt werden müssten, nicht oder nicht wie vorgesehen ausgeführt werden können (vgl. BGH, Urteil vom 21.10.1999 - VII ZR 185/98 - Rdn. 11, BGHZ 143, 32, 35 und BGH, Urteil vom 24.02.2005 - VII ZR 141/03 -, MDR 2005, 922 f.).
Die Vorschriften zur Berechnung von Schadensersatz, §§ 249 ff. BGB, sind auf den Anspruch aus § 642 BGB nicht anwendbar (vgl. BGH, Urteil vom 21.10.1999 - VII ZR 185/98 -, BGHZ 143, 32, 40 und BGH NJW 2008, 1523 f. Rdn. 11).
Der Anspruch aus § 642 BGB gewährt indes keinen Anspruch auf Ersatz bzw. Entschädigung für Wagnis und entgangenen Gewinn (vgl. BGH, Urteil vom 21.10.1999 - VII ZR 185/98 - Rdn. 26, BGHZ 143, 32 ff. und OLG Braunschweig, a.a.O., Rdn. 48).
- BGH, 24.02.2005 - VII ZR 141/03
Anforderungen an den Nachweis einer Behinderung des Auftragnehmers; Vereinbarung …
Auszug aus OLG Braunschweig, 15.06.2017 - 8 U 59/16
Die Folgen der Baubehinderung für den Bauablauf gehörten zur anspruchsausfüllenden Kausalität, auf die § 287 ZPO anwendbar sei (unter Hinweis auf die Urteile des Bundesgerichtshofs vom 24.02.2005 - VII ZR 141/03 - und vom 24.02.2005 - VII ZR 225/03 -).Darlegungs- und Beweiserleichterungen gemäß § 287 ZPO kann der Auftragnehmer nur in Anspruch nehmen, wenn es um die nicht mehr dem Haftungsgrund zuzurechnenden Folgen der Behinderung, z.B. für den weiteren Bauablauf, geht (…vgl. BGH, Versäumnisurteil vom 24.02.2005 - VII ZR 225/03 - Rdn. 29 ff., BauR 2005, 861 ff., und BGH, Urteil vom 24.02.2005 - VII ZR 141/03 - Rdn. 15 ff., BGHZ 162, 259 ff. sowie Kniffka, ibr-online-Kommentar Bauvertragsrecht, Stand. 18.09.2016, § 642 BGB Rdn. 82).
Der Auftragnehmer hat die Angaben zu machen, ob und wann seine Arbeiten, die nach dem Bauablauf nunmehr ausgeführt werden müssten, nicht oder nicht wie vorgesehen ausgeführt werden können (vgl. BGH…, Urteil vom 21.10.1999 - VII ZR 185/98 - Rdn. 11, BGHZ 143, 32, 35 und BGH, Urteil vom 24.02.2005 - VII ZR 141/03 -, MDR 2005, 922 f.).
Demjenigen Auftragnehmer, der sich durch Pflichtverletzungen des Auftraggebers behindert fühlt, ist es zuzumuten, eine aussagekräftige Dokumentation zu erstellen, aus der sich die Behinderung sowie deren Dauer und Umfang ergeben (vgl. BGH, Urteil vom 24.02.2005 - VII ZR 141/03 -, MDR 2005, 922 f.).
- BGH, 24.01.2008 - VII ZR 280/05
Umsatzsteuerpflicht von Entschädigungen wegen Bauzeitverlängerung
Auszug aus OLG Braunschweig, 15.06.2017 - 8 U 59/16
Der Anspruch soll den Unternehmer dafür entschädigen, dass er während des Verzuges Arbeitskraft und Kapital bereithält und seine zeitliche Disposition durchkreuzt wird (vgl. BGH, Urteil vom 24.01.2008 - VII ZR 280/05 - Rdn. 11, NJW 2008, 1523 f. und BGH, Urteil vom 07.07.1988 - VII ZR 179/87 -, BauR 1988, 739, 740).Er hat daher Entgeltcharakter (vgl. BGH NJW 2008, 1523 f. und Palandt-Sprau, BGB, 76. Aufl., § 642 Rdn. 5).
Die Vorschriften zur Berechnung von Schadensersatz, §§ 249 ff. BGB, sind auf den Anspruch aus § 642 BGB nicht anwendbar (vgl. BGH, Urteil vom 21.10.1999 - VII ZR 185/98 -, BGHZ 143, 32, 40 und BGH NJW 2008, 1523 f. Rdn. 11).
- BGH, 24.02.2005 - VII ZR 225/03
Rechte des Auftragnehmers bei endgültiger Erfüllungsverweigerung des …
Auszug aus OLG Braunschweig, 15.06.2017 - 8 U 59/16
Die Folgen der Baubehinderung für den Bauablauf gehörten zur anspruchsausfüllenden Kausalität, auf die § 287 ZPO anwendbar sei (unter Hinweis auf die Urteile des Bundesgerichtshofs vom 24.02.2005 - VII ZR 141/03 - und vom 24.02.2005 - VII ZR 225/03 -).Darlegungs- und Beweiserleichterungen gemäß § 287 ZPO kann der Auftragnehmer nur in Anspruch nehmen, wenn es um die nicht mehr dem Haftungsgrund zuzurechnenden Folgen der Behinderung, z.B. für den weiteren Bauablauf, geht (vgl. BGH, Versäumnisurteil vom 24.02.2005 - VII ZR 225/03 - Rdn. 29 ff., BauR 2005, 861 ff., und BGH…, Urteil vom 24.02.2005 - VII ZR 141/03 - Rdn. 15 ff., BGHZ 162, 259 ff. sowie Kniffka, ibr-online-Kommentar Bauvertragsrecht, Stand. 18.09.2016, § 642 BGB Rdn. 82).
- BGH, 20.08.2009 - VII ZR 212/07
Leistungsteile innerhalb eines Gewerks als in sich abgeschlossene Teile einer …
Auszug aus OLG Braunschweig, 15.06.2017 - 8 U 59/16
Umfasst von dem Anspruch aus § 642 BGB sind verzugsbedingte Nachteile des Auftragnehmers (vgl. BGH, Urteil vom 20.08.2009 - VII ZR212/07 - Rdn. 28, NJW 2009, 3717 ff.), zu denen auch die Gerätestillstandskosten gehören (vgl. OLG Braunschweig, Urteil vom 22.04.2004 - 8 U 227/02 -, BauR 2004, 1621 ff.). - OLG Braunschweig, 22.04.2004 - 8 U 227/02
Ersatz von Stillstandskosten (Baumaschinen); Baustopp wegen Grabfunds; Wagnis und …
Auszug aus OLG Braunschweig, 15.06.2017 - 8 U 59/16
Umfasst von dem Anspruch aus § 642 BGB sind verzugsbedingte Nachteile des Auftragnehmers (vgl. BGH…, Urteil vom 20.08.2009 - VII ZR212/07 - Rdn. 28, NJW 2009, 3717 ff.), zu denen auch die Gerätestillstandskosten gehören (vgl. OLG Braunschweig, Urteil vom 22.04.2004 - 8 U 227/02 -, BauR 2004, 1621 ff.). - BGH, 07.07.1988 - VII ZR 179/87
Abrechnung des Architekten nach Kündigung des Vertrages
Auszug aus OLG Braunschweig, 15.06.2017 - 8 U 59/16
Der Anspruch soll den Unternehmer dafür entschädigen, dass er während des Verzuges Arbeitskraft und Kapital bereithält und seine zeitliche Disposition durchkreuzt wird (vgl. BGH…, Urteil vom 24.01.2008 - VII ZR 280/05 - Rdn. 11, NJW 2008, 1523 f. und BGH, Urteil vom 07.07.1988 - VII ZR 179/87 -, BauR 1988, 739, 740). - BGH, 21.03.2002 - VII ZR 224/00
Anforderungen an die Darlegung der Behinderung durch den Auftragnehmer
Auszug aus OLG Braunschweig, 15.06.2017 - 8 U 59/16
Für die Darlegung des Annahmeverzuges und dessen Dauer gelten die von der Rechtsprechung zu § 6 Abs. 6 VOB/B entwickelten Grundsätze (vgl. BGH, Urteil vom 21.03.2002 - VII ZR 224/00 -, NJW 2002, 2716 ff., und BGH…, Urteil vom 20.02.1986 - VII ZR 286/84 -, BGHZ 97, 163 ff. sowie Kniffka, ibr-online-Kommentar Bauvertragsrecht, Stand 18.09.2016, § 642 BGB Rdn. 69). - BGH, 20.02.1986 - VII ZR 286/84
Schadensermittlung bei Bauverzögerungen auf einer Großbaustelle
Auszug aus OLG Braunschweig, 15.06.2017 - 8 U 59/16
Für die Darlegung des Annahmeverzuges und dessen Dauer gelten die von der Rechtsprechung zu § 6 Abs. 6 VOB/B entwickelten Grundsätze (vgl. BGH, Urteil vom 21.03.2002 - VII ZR 224/00 -, NJW 2002, 2716 ff., und BGH, Urteil vom 20.02.1986 - VII ZR 286/84 -, BGHZ 97, 163 ff. sowie Kniffka, ibr-online-Kommentar Bauvertragsrecht, Stand 18.09.2016, § 642 BGB Rdn. 69). - BGH, 22.04.1993 - VII ZR 118/92
Auslegung einer Leistungsbeschreibung nach VOB/A
Auszug aus OLG Braunschweig, 15.06.2017 - 8 U 59/16
Ein anderes Verständnis der Baubeschreibung laufe auf ein ungewöhnliches Wagnis im Sinne des § 9 Nr. 2 VOB/A hinaus und sei daher nicht VOB/B-konform (unter Hinweis auf das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 22.04.1993 - VII ZR 118/92 -). - BGH, 18.06.1979 - VII ZR 187/78
Haftung der Wohnungseigentümer für die Herstellungskosten einer …
- OLG Braunschweig, 02.11.2000 - 8 U 201/99
Anspruch des Unternehmers auf Ersatz von Mehrkosten wegen Bauzeitverzögerung …
- BGH, 08.12.1988 - VII ZR 242/87
Haftung von Mitgliedern einer Bauherrengesellschaft
- OLG Köln, 03.02.2021 - 11 U 136/18
Ersatz von Vorhaltekosten wegen eines Baustillstands; Zeitlicher Mehraufwand …
Die Situation ist mithin nicht mit derjenigen einer "fehlenden Baufreiheit" aufgrund verspätet ausgeführter Vorunternehmerleistungen zu vergleichen, wie sie den von dem Beklagten herangezogenen Entscheidungen des OLG Braunschweig vom 15.06.2017 (AZ: 8 U 59/16, BauR 2020, 653) wie auch des BGH vom 26.10.2017 (VII ZR 16/17, BauR 2018, 242) zugrunde liegen. - OLG Zweibrücken, 23.02.2021 - 5 U 62/20
Nachtrag "baubetriebliche Ablaufstörungen": Ein schier aussichtsloses …
Die von der Klägerin hierbei in Bezug genommene Rechtsprechung des OLG Braunschweig (Urteil vom 15. Juni 2017 - 8 U 59/16) sei mit dem vorliegenden Fall nicht vergleichbar, da dort ein absoluter Baustopp unstreitig gewesen sei, was nicht auf den streitgegenständlichen Fall zutreffe.Soweit die Klägerin zur Begründung ihrer Rechtsansicht die Rentabilitätsvermutung heranzieht und auf eine Entscheidung des OLG Braunschweig (Urteil vom 15. Juni 2017 - 8 U 59/16) verweist, verhilft auch das ihrer Klage nicht zum Erfolg.
Bitte loggen Sie sich ein, um diese Funktion zu nutzen. Falls Sie noch kein Benutzerkonto haben, können Sie sich in weniger als einer Minute eines kostenlos anlegen "Registrieren".
Rechtsprechung
| OLG Hamburg, 17.05.2017 - 8 U 59/16 |
Volltextveröffentlichung
Verfahrensgang
- LG Hamburg, 09.05.2016 - 417 HKO 100/15
- OLG Hamburg, 17.05.2017 - 8 U 59/16
Wird zitiert von ... (0) Zitiert selbst (3)
- BGH, 11.11.2014 - X ZR 32/14
Kalkulationsirrtum bei Abgabe eines Angebots gegenüber öffentlichem Auftraggeber
Auszug aus OLG Hamburg, 17.05.2017 - 8 U 59/16
Ebenso, wie ein Vertragsschluss bei erkanntem Kalkulationsirrtum des Vertragspartners gegen § 241 Abs. 2 BGB verstoßen kann (vgl. BGH, NJW 2015, 1513 (Rn. 8), verstößt hier der Abschluss der Ergänzungsvereinbarung im Wissen darum, dass die Beklagte zu 1) irrtümlich davon ausging, dass diese Vereinbarung auch Vertragsstrafenansprüche erledige, gegen § 241 Abs. 2 BGB. - BGH, 23.06.2010 - XII ZR 52/08
Grundstücksmiete: Verjährungsfrist für Vermieteransprüche wegen Verschlechterung …
Auszug aus OLG Hamburg, 17.05.2017 - 8 U 59/16
Ein Vergleich ändert das ursprüngliche Rechtsverhältnis indes nur insoweit, als in ihm streitige oder ungewisse Punkte geregelt werden, im Übrigen bleibt das ursprüngliche Rechtsverhältnis bestehen (BGH, NJW 2010, 2652, Rn. 15). - BGH, 24.06.1982 - VII ZR 244/81
Architektenbindung nach Inkrafttreten des Koppelungsverbots des …
Auszug aus OLG Hamburg, 17.05.2017 - 8 U 59/16
Gegen eine ergänzende Vertragsauslegung spricht aber entscheidend, dass nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes die richterliche ergänzende Vertragsauslegung nicht zu einer Erweiterung des Vertragsgegenstandes führen darf; die Auslegung muss sich als zwingende Folge aus dem ganzen Zusammenhang des Vereinbarten ergeben (BGH, NJW 1982, 2190 (2191)).
Bitte loggen Sie sich ein, um diese Funktion zu nutzen. Falls Sie noch kein Benutzerkonto haben, können Sie sich in weniger als einer Minute eines kostenlos anlegen "Registrieren".