Volltextveröffentlichungen (6)

• Wolters Kluwer

  Vergütungsanspruch eines Elektroinstallateurs für die Durchführung von Starkstrominstallationen und weiteren Elektroarbeiten die durch Rheinhochwasser zerstört wurden; Anspruch auf Erstattung von Auslagen für bezogene Unterverteilungen ; Auslagenerstattungsanspruch für ...

• grundeigentum-verlag.de(Abodienst, Leitsatz frei)

  VOB/B § 7 Nr. 1; BGB § 645 Abs. 1 Satz 1; VOB/B § 6 Nr. 6; BGB § 276
  Vergütungsgefahr; Gefahrtragung, - im Werkvertrag; Hochwasser, Schäden durch -; Auslagen, Erstattung der -; Stillstandskosten; Bauaufsichtspflicht, Verletzung der -; Schutzpflicht, - nach Hervorrufen schutzwürdigen Vertrauens

• Juristenzeitung(kostenpflichtig)

  Zur Vergütungsgefahr im Werkvertragsrecht

• rechtsportal.de(Abodienst, kostenloses Probeabo)

  Begriff des unabwendbaren Umstandes; Vergütungsgefahr bei Unmöglichwerden oder Untergang von Leistungen des Auftragnehmers aus in der Sphäre des Auftraggebers liegenden Umständen; Voraussetzungen des Ersatzes von Stillstandskosten

• ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo, Leitsatz frei)

  VOB-Vertrag: Unabwendbarer Umstand; Vergütungsgefahr; Vergütung; Stillstandskosten; Schadensminderungspflicht des Auftragnehmers; Schutzpflicht des Auftraggebers

• juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)

Kurzfassungen/Presse (3)

• lexetius.com (Pressemitteilung)

  Verantwortlichkeit der Bundesrepublik Deutschland für die Überflutung des "Schürmann-Baus"

• datenbank.nwb.de (Leitsatz)

  § 7 VOB/B
  Bauvertrag; Vergütungsgefahr bei höherer Gewalt

• taz.de (Pressebericht zum Verfahren - vor Ergehen der Entscheidung, 24.12.1996)

  Schürmann-Bau versinkt in Klagen

Besprechungen u.ä. (3)

• ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo) (Entscheidungsbesprechung)

  Schürmann-Bau beim BGH (I) (IBR 1998, 3)

• ibr-online (Entscheidungsbesprechung)

  Schürmann-Bau beim BGH (II) (IBR 1998, 4)

• ibr-online (Entscheidungsbesprechung)

  Schürmann-Bau beim BGH (III) (IBR 1998, 5)

In Nachschlagewerken

• Wikipedia
  +3

  Weitere Entscheidungen mit demselben Bezug

  OLG Köln, 17.04.2002 - 11 U 49/01

  Schürmann-Bau

  OLG Köln, 23.08.2000 - 11 U 226/99

  Zulässigkeit eines Teilurteils

  LG Bonn, 14.03.2000 - 1 O 376/97

  Schürmann-Bau; Haftung für Hochwasserschäden

  BGH, 16.10.1997 - VII ZR 64/96

  Verantwortlichkeit der Bundesrepublik Deutschland für die Überflutung des

  (Wikipedia-Eintrag mit Bezug zur Entscheidung)

  Schürmann-Bau

Verfahrensgang

• BGH, 16.10.1997 - VII ZR 64/96/LG Bon
• BGH, 08.01.1998 - VII ZR 64/96

Papierfundstellen

• BGHZ 137, 35
• NJW 1998, 456
• MDR 1998, 100
• WM 1998, 350
• BB 1998, 292
• DB 1997, 2481
• BauR 1997, 1021
• ZfBR 1998, 33

Wird zitiert von ... (29)

alle Zitatstellen anzeigen
• BGH, 19.09.2024 - VII ZR 10/24

  VOB-Vertrag über einen Museumsneubau: Vorliegen einer Anordnung des Auftraggebers …

  Umstände aus der Risikosphäre des Auftraggebers, die nicht auf einer Pflichtverletzung beruhen, genügen nicht als Voraussetzung dieses Anspruchs (Bestätigung von BGH, Urteil vom 20. Oktober 2005 - VII ZR 190/02, NZBau 2006, 108; BGH, Urteil vom 21. Oktober 1999 - VII ZR 185/98, WM 2000, 916 und BGH, Urteil vom 16. Oktober 1997 - VII ZR 64/96, NJW 1998, 456).

  Umstände aus der Risikosphäre des Auftraggebers, die nicht auf einer Pflichtverletzung beruhen, genügen nicht als Voraussetzung eines Anspruchs aus § 6 Abs. 6 Satz 1 VOB/B (st. Rspr.; vgl. BGH…, Urteil vom 20. Oktober 2005 - VII ZR 190/02, BauR 2006, 371 = NZBau 2006, 108, juris Rn. 22;… Urteil vom 21. Oktober 1999 - VII ZR 185/98, BGHZ 143, 32, juris Rn. 10; Urteil vom 16. Oktober 1997 - VII ZR 64/96, BGHZ 137, 35, juris Rn. 33).

• BGH, 27.11.2008 - VII ZR 206/06

  Zurechenbarkeit eines Verschuldens des vom Bauherrn eingesetzten Planers i.R.d. …

  Dagegen ist der planende Architekt Erfüllungsgehilfe des Bauherrn in dessen Verhältnis zum Bauunternehmer (zum planenden Architekten:Urteile vom 7. März 2002 - VII ZR 1/00, BauR 2002, 1536, 1540 = NZBau 2002, 571 = ZfBR 2002, 767 undvom 24. Februar 2005 - VII ZR 328/03, BauR 2005, 1016, 1018 = NZBau 2005, 400 = ZfBR 2005, 458 ; zum bauaufsichtsführenden Architekten:Urteile vom 18. April 2002 - VII ZR 70/01, NZBau 2002, 514 undvom 16. Oktober 1997 - VII ZR 64/96, BGHZ 137, 35, 41 je m.w.N.).
• BGH, 21.10.1999 - VII ZR 185/98

  Schadensersatz wegen Behinderung durch verspätet fertiggestellte Vorgewerke

  Die Vertragsklausel setzt weiter voraus, daß der Stillstand adäquat-kausal durch hindernde Umstände verursacht worden ist, die auf der Verletzung einer vertraglichen Pflicht durch einen Vertragsteil, hier den Auftraggeber beruhen (vgl. BGH, Urteil vom 16. Oktober 1997 - VII ZR 64/96 = BauR 1997, 1021 = ZfBR 1998, 33, dazu nachstehend 2).

• BGH, 13.05.2004 - VII ZR 363/02

  Kündigung eines Bauvertrages wegen mehr als drei-monatiger Bauunterbrechung

  d) Rechtlich nicht zu beanstanden sind die Ausführungen, mit denen das Berufungsgericht den auf eine Verletzung einer Schutzpflicht im Sinne der Entscheidung des Senats vom 16. Oktober 1997 (VII ZR 64/96, BGHZ 137, 35, 41 ff.) gestützten Schadensersatzanspruch nach § 6 Nr. 6 VOB/B abgelehnt hat.
• OLG Düsseldorf, 19.12.2019 - 5 U 52/19

  Ansprüche eines Bauunternehmers wegen verzögerten Baubeginns

  Rn. 66 § 6 Abs. 6 VOB/B setzt voraus, dass die hindernden Umstände auf einer schuldhaften Verletzung einer vertraglichen Pflicht durch den Auftraggeber beruhen (vgl. BGH, Urteil vom 16.10.1997 - VII ZR 64/96, NJW 1998, 456).
• BGH, 20.10.2005 - VII ZR 190/02

  Kündigung wegen Unterbrechung der Bauausführung

  Umstände aus der Risikosphäre des Auftraggebers, die nicht auf einer Pflichtverletzung beruhen, genügen nicht als Voraussetzung eines Anspruchs aus § 6 Nr. 6 VOB/B (BGH, Urteil vom 16. Oktober 1997 - VII ZR 64/96, BGHZ 137, 35, 41 f.).

  Für solche Verpflichtungen haben Anhaltspunkte nicht nur im Verhältnis der Bauherrin zu ihren Auftragnehmern gefehlt (vgl. BGH, Urteil vom 16. Oktober 1997 - VII ZR 64/96, BGHZ 137, 35, 42).

  Im Rahmen des begründeten Vertrauens ist der Auftraggeber, solange er das Vertrauen aufrechterhält, verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen (BGH, Urteil vom 16. Oktober 1997 - VII ZR 64/96, BGHZ 137, 35, 42 f).

• AG Brandenburg, 25.08.2015 - 31 C 279/14

  Vertrag ist Vertrag!

  Stets trifft die Vergütungsgefahr nach § 651 Satz 3 BGB in Verbindung mit § 645 Abs. 1 Satz 1 BGB dann aber auch den Besteller, wenn das Unterlassen des Bestellers hinsichtlich einer notwendigen Mitwirkungshandlung zur Nicht-Ausführbarkeit der Leistung führt (BGH, Urteil vom 16.10.1997, Az.: VII ZR 64/96, u.a. in: NJW 1998, Seiten 456 ff.; BGH, Urteil vom 11.07.1963, Az.: VII ZR 43/62, u.a. in: BGHZ 40, Seiten 71 ff.;… Peters/Jacoby, in: Staudinger, BGB-Kommentar 2014, § 645 BGB, Rn. 36), so dass schon insofern hier davon ausgegangen werden könnte, dass das Unterlassen der Mitteilung dieser Information vorliegend auch konkret zu der "Störung" des Vertrages bezüglich der Lieferung geführt hat.
• OLG Düsseldorf, 31.05.2002 - 5 U 94/01

  Zur Fälligkeit eines Vergütungsanspruchs eines Werkunternehmers bei Untergang der …

  Die entsprechende Anwendung des § 645 Abs. 1 Satz 1 BGB führt in solchen Fällen zu einem beiden Parteien des Werkvertrages gerecht werdenden billigen Interessenausgleich (BGH NJW 1998, S. 456 ff. (457).
• OLG Naumburg, 30.11.2000 - 2 U 104/00

  Lohn für die Reparatur eines Werkes; Stillschweigende Einigung über die …

  Der Besteller braucht den darüber hinausgehenden Teil der vereinbarten Vergütung nicht zu entrichten (BGH, NJW 1998, 456, 457 m.w.N.; BGHZ 78, 352, 354, 355).

  Kosten, die erst durch das Schadensereignis verursacht worden sind, sind keine Auslagen im Sinne des § 645 Abs. 1 Satz 1 BGB (vgl. BGH, NJW 1998, 456, 457).

  Ein Verstoß der von dem Auftraggeber mit der Bauaufsicht beauftragten Bauleitung gegenüber dem Auftragnehmer kann daher keine Haftung hinsichtlich der vom Auftragnehmer erbrachten Werkleistung begründen (BGHZ 137, 35-43; 95, 128, 131 m.w.N.).

  Die Bauaufsicht im Verhältnis zu einem Auftragnehmer begründet auch keine vertraglichen Verpflichtungen des Auftraggebers gegenüber anderen Auftragnehmern oder sonstigen Drittunternehmern (BGHZ 137, 35-43).

• OLG Saarbrücken, 11.12.2006 - 8 U 274/01

  Umfang der Nachbesserungspflicht nach § 633 BGB a.F. bei Schäden an anderen …

  Bedient sich der Bauherr für die Planungsaufgaben zur Durchführung eines Bauvorhabens eines Architekten, ist der Architekt - anders als im Zusammenhang mit der Bauaufsicht (vgl. BGH NJW-RR 2002, 1175; BauR 1997, 1021/1025) - Erfüllungsgehilfe des Bauherrn in seinem Verhältnis zum Bauunternehmer, so dass der Bauherr für das Verschulden des Architekten einstehen muss (vgl. zuletzt BGH, BGH-Report 2005, 901/902 m.Rspr.Nw).
• OLG Brandenburg, 17.06.2010 - 12 U 21/10

  Werkvertrag: Ordnungsgemäße Androhung der Kündigung durch den Unternehmer nach …
• OLG Koblenz, 25.06.2007 - 12 U 1435/05

  Aufteilung einer Gesamtschuld bei Gesamtschuldnerhaft von Architekt und …
• OLG München, 13.04.2021 - 9 U 2715/20

  Leistungen, Berufung, Abtretung, Schadensersatz, Arbeitszeit, Beweislast, …
• OLG Düsseldorf, 04.12.2012 - 23 U 181/11

  Pflicht des Gerichts zur Einholung eines Obergutachtens
• OLG Naumburg, 18.03.2004 - 4 U 127/03

  Werklohnanspruch für nicht beendete Bauarbeiten
• OLG Brandenburg, 21.06.2023 - 4 U 102/22

  Abrechnung von Werkleistungen zur Beseitigung eines Wasserschadens bei …
• OLG Köln, 01.10.1999 - 11 U 234/98

  Zur Kündigung nach § 6 Nr. 7 VOB/B
• OLG Frankfurt, 30.03.2010 - 5 U 38/09

  Werklohnansprüche einer Subunternehmerin für Errichtung eines Sportstadions
• OLG Düsseldorf, 27.03.2009 - 23 U 83/08
• OLG Köln, 17.04.2002 - 11 U 49/01

  Schürmann-Bau
• LG Köln, 08.03.2022 - 5 O 9/10
• OLG Koblenz, 19.03.2004 - 8 U 397/03

  Haftung bei Baumängeln: Keine Anrechnung von Fehlern des Architekten bei der …
• OLG Dresden, 25.03.2004 - 10 U 902/00

  Defizite im Standsicherheitsnachweis: Haftungsrisiken
• OLG Düsseldorf, 07.10.2011 - 23 U 151/10

  Ausnahmen von Mängelhaftung: Risikoübernahme oder Bedenkenhinweis!
• OLG Oldenburg, 18.01.2007 - 8 U 181/06

  Nichts Neues zur originären Architektenvollmacht
• OLG Köln, 23.08.2000 - 11 U 226/99

  Zulässigkeit eines Teilurteils
• OLG Naumburg, 19.01.1999 - 11 U 242/98

  Errichtung eines Verwaltungsgebäudes; Verkauf einer Grundstücksfläche; …
• OLG Hamm, 12.10.2004 - 24 U 158/03
• OLG Köln, 15.12.2000 - 20 U 45/00

  Objektüberwachung bei Hochwasserrisiko